首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标,双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算
[背景资料] 某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标,双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算
admin
2016-05-23
63
问题
[背景资料]
某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标,双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二:合同约定主要材料按占总造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨导致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的变更价款申请,监理工程师不批准变更价款。
事件五:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。
事件六:合同中约定,根据人工费和四项主要材料和价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如表2A320050—1所示。
问题:
事件六中,列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)
选项
答案
事件六经调值后的实际结算价款为: 14250×(0.2+0.15×1.12÷0.99+0.30×1.16÷1.01+0.12×0.85÷0.99+0.15×0.80÷0.96+0.08×1.05÷0.78)=14962.13(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YMAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
对于土方开挖工程,选择的机械与设备组合最好的是()。
桥梁上部结构中,承力台座由混凝土筑成,应有足够的()。
雨期填筑路堤时,路堤应分层填筑,每一层的表面应()。
高处作业的操作平台的临边应设置防护栏杆,防护栏杆的高度不应低于()。
公路工程现场质量检查控制韵方法主要有()。
背景资料:某公路桥梁工程为预应力钢筋混凝土箱梁桥,箱梁混凝土标号为C40。结构形式为:4×10+3×24+5×10m。上部结构采用后张法预应力混凝土施工。该工程合同工期为22个月,双代号网络计划如下图所示。某施工单位承接了该项工程,施工中发生如下事件
背景资料:某桥梁工程项目的下部结构已全部完成,受政府指令工期的影响,业主将尚未施工的上部结构分成A、B两个标段,将B段重新招标。桥面宽度为17.5m,桥下净空为6m。上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁(三跨一联),共40联。原施工单位甲公司承担A标段
粉喷桩与浆喷桩的施工机械必须安装喷粉(浆)量自动记录装置,并应对该装置定期标定,应定期检查钻头磨损情况,当直径磨损量大于10mm时,必须()。
某10×25m预应力混凝土简支空心板梁桥,采用预制吊装,后张法施工。桥位处有一大块空地可作为预制场,地质情况为0.5m的强风化层,下为中风化砂岩。施工单位A采用定型钢模板预制板梁。问题:如何制作板梁预制台座?
水泥按其性能及用途可分为( )。
随机试题
脱氧血红蛋白量>50g/L,患者皮肤呈________;CO中毒时,病人的皮肤呈________;组织中毒性缺氧时,皮肤呈________。
治疗马妊娠毒血症错误的是
孕产期保健不包括()
以下哪些是麻疹易感者
控辩双方对第一审刑事判决未提出抗诉或者上诉,但被告人对第一审刑事附带民事诉讼判决中的附带民事部分不服,提起上诉,第二审法院审查后,认为第一审民事部分判决正确,但刑事部分判决有错误。第二审法院应当如何处理?
根据《物权法》规定,债务人或者第三人有权处分可以抵押的财产有()。
托收承付结算方式,验单付款的期限为()。
商品流通现代化的主要标志是商品流通信息化、一体化和( )。
人民代表大会制度是我国的根本政治制度,这是因为它()。
某次认知能力测试刘强得了118分,蒋明的得分比王丽高,张华和刘强得分之和大于蒋明和王丽的得分之和,刘强的得分比周梅高。此次测试120分以上为优秀,五人之中有两人没有达到优秀。根据以上信息,以下哪项是上述五人在此次测试中得分从高到低的排列?
最新回复
(
0
)