首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前 (或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图5-13),并得到甲方代表的同意
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前 (或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图5-13),并得到甲方代表的同意
admin
2014-01-04
31
问题
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前 (或拖后)1天奖(罚)5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图5-13),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件。
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
选项
A、承包的任务
B、工程小组或分包人的工程和工作
C、业主和其委托的工程师的工作
D、设计部门的设计变更工作
E、供应商的供应进度和质量
答案
A,B,C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YO0w777K
本试题收录于:
建设工程施工管理题库二级建造师分类
0
建设工程施工管理
二级建造师
相关试题推荐
按照《建筑法》的规定,申请人以欺骗、贿赂手段取得资质证书应承担的法律责任主要包括()。
我国《民法通则》规定,诉讼时效因()而中断。从中断时起,诉讼时效期间重新计算。
我国现行的建设行政法规主要有()。
合同双方当事人可以约定选择下列()人民法院作为合同纠纷的管辖法院。
某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同,施工企业根据自己的需要,通过调查卖方的信用力,自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有()。
在下列情形下,用人单位不得解除劳动合同的有()。
某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度,管理者明知存在安全隐患,仍继续要求施工,结果在施工过程中倒塌,造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有()。
依据《建设工程质量管理条例》,工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利吉大系。
根据我国《招标投标法》规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()天前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是(
随机试题
政党政治
阴道灌洗常用溶液有
海关监管体系包括()。
资产评估专业人员对原地持续使用的机器设备进行评估时,一般应当考虑()。
对没有明显社会危害,当事人确无能力履行,中止执行满法定期限未恢复执行的,行政机关不再执行。根据行政强制法律制度的规定,该法定期限为()。
条码技术在配送管理上的应用可分为()。
下列关于公告与通告的区别表述错误的是()。
论述商业银行管理理论的演变过程。
Manypeopleareconcernedabouttheeconomicconditionofdevelopingcountries—countrieswhoseaveragepercapitaGNPisafract
IP路由器设计的重点是提高接收、处理和转发分组速度,其传统IP路由转发功能主要由()。
最新回复
(
0
)