施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

admin2022-07-14 23

问题施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

选项 A、设计变更
B、非承包人原因停电
C、分包人的施工干扰
D、发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行
E、交通部门修理公路影响材料运输进度

答案A,B,D,E

解析 (四)工期延误。1.可以顺延工期的条件。工期可以顺延的根本原因在于,这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。选项A、B、D、E均不属于承包人应承担的风险,故可以顺延工期。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YUp5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有(　　)。

当事人在(　　)情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿(　　)。

对施工招标的投标人进行资格预审的方法是(　　)。

FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况(　　)。

FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”，从此日期起至(　　)止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。

以下是有关对附条件和期限合同的生效时间的叙述，其正确的是(　　)。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，以下有关工程质量保修的表述中，正确的是(　　)。

有关对招标投标活动的说法中，不正确的是(　　)。

如何处理出库过程中发生的问题?

（2019年德州经开区）触类旁通本质上就是奥苏贝尔所说的下位派生学习。（）

已知∫f(x2)dx=．则f(x)

A．2％～4％碳酸氢钠溶液B．温水或生理盐水C．3％过氧化氢溶液D．硫酸钠溶液E．硫酸铜溶液磷化锌中毒病人洗胃时，应选用

女，46岁，慢性支气管炎患者。常用下列药物雾化吸入治疗，但不包括

下列公路工程注册建造师施工管理签章文件中，属于施工组织管理文件类别的有()

从现在起每年年初存款1000元，年利率12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为()元。

【2010年福建.单选】通过创设良好的情景，潜移默化地培养学生思想品德的方法是()。

WhyisHarryunhappy?

Afterdecadesofdecline,theshareofmotherswhostayhomewiththeirchildrenhas【C1】______risenoverthelastseveralyears

施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。

当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。

对施工招标的投标人进行资格预审的方法是( )。

FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况( )。

FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”，从此日期起至( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。

以下是有关对附条件和期限合同的生效时间的叙述，其正确的是( )。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，以下有关工程质量保修的表述中，正确的是( )。

有关对招标投标活动的说法中，不正确的是( )。

如何处理出库过程中发生的问题?

（2019年德州经开区）触类旁通本质上就是奥苏贝尔所说的下位派生学习。（）

已知∫f(x2)dx=．则f(x)

A．2％～4％碳酸氢钠溶液B．温水或生理盐水C．3％过氧化氢溶液D．硫酸钠溶液E．硫酸铜溶液磷化锌中毒病人洗胃时，应选用

女，46岁，慢性支气管炎患者。常用下列药物雾化吸入治疗，但不包括

下列公路工程注册建造师施工管理签章文件中，属于施工组织管理文件类别的有()

从现在起每年年初存款1000元，年利率12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为()元。

【2010年福建.单选】通过创设良好的情景，潜移默化地培养学生思想品德的方法是()。

WhyisHarryunhappy?

Afterdecadesofdecline,theshareofmotherswhostayhomewiththeirchildrenhas【C1】______risenoverthelastseveralyears

施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有(　　)。

当事人在(　　)情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

FIDIC施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿(　　)。

对施工招标的投标人进行资格预审的方法是(　　)。

FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况(　　)。

FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”，从此日期起至(　　)止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。

以下是有关对附条件和期限合同的生效时间的叙述，其正确的是(　　)。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，以下有关工程质量保修的表述中，正确的是(　　)。

有关对招标投标活动的说法中，不正确的是(　　)。