首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。 工程开工前,施工单位按合同约定,向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示: 上述施工进度计划中,设备钢架吊装
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。 工程开工前,施工单位按合同约定,向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示: 上述施工进度计划中,设备钢架吊装
admin
2015-12-30
69
问题
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。
工程开工前,施工单位按合同约定,向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示:
上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用1台塔式起重机,(以下简称塔机),其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10d,(其他工作持续时间不变),建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意,施工单位提出的费用补偿要求如下,建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3d,增加赶工费10000元;
(2)塔机闲置10d损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10=16000元;
(3)设备钢架制作工作停工10d,造成其他相关机械闲置、人员窝工等损失费15000元。
按节点代号表示施工进度计划的关键线路,该计划的总工期是多少天?
选项
答案
关键路线:[*],总工期191天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ybou777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料:某水利工程经监理人批准的施工网络进度计划如下图所示(单位:天)。合同约定:如工程工期提前,奖励标准为10000元/天;如工程工期延误,支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时,因承包人的施工设备故障造成
混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心,按照()的原则进行。
对于合理使用年限为50年的水工结构,环境条件类别为二类的配筋混凝土耐久性的基本要求包括()。
集自动测距、测角、计算和数据自动记录及传输功能于一体的自动化、数字化及智能化的三维坐标测量与定位系统的是()。
适用于有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形的导流方式是()。
移动式启闭机形式主要有()。
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:施工工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。合
用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是:单元工程内检查孔各段的合格率应达()以上,不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的150%,且不集中。
背景资料某大型往复活塞式压缩机安装工程按设计文件要求全部完成后,进入单机试运行阶段。试运行项目部做了如下准备工作:(1)试车范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成,并提供了相关资料和文件;(2)试车方案已经批准;(3)试车组织已经建立
随机试题
Whatisitaboutwalking,inparticular,thatmakesitsoamenabletothinkingandwriting?Theanswerbeginswithchangestoou
在贝努利试验中,若事件A发生的概率为P(0<p<1),今独立重复观察n次,记Xi=(i=1,2,…,n),Ф(x)为标准正态分布函数,则=________.
设立个人独资企业应当具备的条件有( )。
特殊用地是指用于军事、外事和保安等特殊性质的用地,包括()。
某建设项目前两年每年年末投资400万元,从第3年开始,每年年末等额回收260万元,项目计算期为10年。设基准收益率(ic)为10%,则该项目的财务净现值为()万元。
【2012河南特岗】我国教师职业道德得的基本原则是()。
被告人孙某曾因故意伤害罪被判处6年有期徒刑,于2007年7月刑满释放。2011年5月5日中午,孙某给儿子孙某某(1995年5月5日生)过生日后,二人将同村的5岁男孩和某绑架并向和某的父亲索要30万元,因和某认识孙某父子,二人怕罪行败露,于当日将和某残忍杀害
两支蜡烛一样长,第一支能点4小时,第二支能点3小时,同时点燃这两支蜡烛,多长时间后第一支的长度是第二支的两倍?
“存在即被感知”这句话是谁提出来的?()
在我国现代法律理论中,狭义“法律”的含义是指()。
最新回复
(
0
)