背景材料：某电厂动力车间扩建工程，通过招标，A安装公司中标承包动力车间扩建工程。双方按规定签订了施工承包合同，约定工期为6个月，7月1日开工，在当年12月31日必须竣工。A公司进场后，因原有设备搬迁拖延，业主于7月10才提供全部场地，影响了工程的开工时间

admin2016-04-22 39

问题背景材料：
某电厂动力车间扩建工程，通过招标，A安装公司中标承包动力车间扩建工程。双方按规定签订了施工承包合同，约定工期为6个月，7月1日开工，在当年12月31日必须竣工。A公司进场后，因原有设备搬迁拖延，业主于7月10才提供全部场地，影响了工程的开工时间。A公司租赁的施工机械因运输问题推迟到7月15日才进场。在施工时，因设计变更，造成施工时间增加；到工程验收时，业主提供的材料质量缺陷，A公司返工造成工期损失和人工费增加。问题：
由原有设备搬迁拖延和材料质量问题造成返工事件，A公司应提出哪些索赔?

选项

答案因为施工场地提供的时间延迟属于业主应承担的责任，A公司可以向业主提出工期索赔和费用索赔要求；由于业主供应材料质量问题造成返工事件应当索赔，故业主应给予A公司工期补偿和费用补偿。

解析机电工程项目实施索赔具备的理由：发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失和非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用时发包人(业主)应向承包方进行索赔。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Z2Pw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)规定，实际抗御洪水标准低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，或者工程存在较严重安全隐患，不能按设计正常运行的大坝，为()类坝。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)，水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后()年内进行。

施工准备工程质量检查，由()负责进行。

混凝土生产系统的规模应满足质量、品种、出机口温度和浇筑强度的要求，单位小时生产能力可按月高峰强度计算，月有效生产时间可按500小时计，不均匀系数按()考虑，并按充分发挥浇筑设备的能力校核。

底板的高程放样是根据底板的设计高程及临时水准点的高程，采用水准测量的方法，根据水闸的不同结构和()，在闸墩上标志出底板的高程位置。

下列闸门中，不属于按结构形式分类的是()。

汽车运输爆破器材时，汽车行驶在视线良好的情况下，时速不得超过()。

Amajorincentive(动力)forcollegeattendanceisthebeliefthatitwillprepareyouforacareer.Chancesarethatthecareery

首次公开发行股票招股说明书应披露发行人的()。

()是指原告请求法院通过判决改变或消灭与被告之间现存的某种民事关系的诉讼。

I’mtiredout.I______allafternoonandIdon’tseemtohavefinishedanything.

文学家在克隆一个时代横断面风景线的同时，克隆了自己人生的风景线。品察他们的克隆有双重意义：一是品察在时代变幻中凸现的人文景观；二是品察他们在时代场景中自身的人格取向。这段文字所表明的中心意思是()。

蜂鸣式营销是一种通过向潜在消费者直接提供企业产品或服务，使其获得产品或服务体验的销售方式。根据上述定义，下列不属于蜂鸣式营销的是：

幂级数的收敛域为_____________________。

Parents’MistakeIdeasAboutAsthmaDiseaseWatchingachildstruggletobreatheduringanasthmaattackisfrighteningfor

有以下程序#include＜stdio.h＞main(){intx;for(x=3;x＜6;x++)printf((x%2)：("*%d