首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【案例9】某建设工程系外资贷款项目,业主与承包人按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包人自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到
【案例9】某建设工程系外资贷款项目,业主与承包人按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包人自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到
admin
2009-09-13
86
问题
【案例9】某建设工程系外资贷款项目,业主与承包人按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包人自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
10月14至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天)。
为此,承包人于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下:
(1)工期索赔:
①框架柱扎筋 10月3日至10月16停工 计14天
②砌砖 10月7日至10月9日停工 计3天
③抹灰 10月14日至10月17日迟开工 计4天
总计请求顺延工期:21天
(2)费用索赔:
①窝工机械设备费:
一台塔吊 14×234=3276元
一台混凝土搅拌机 14×55=770元
一台砂浆搅拌机 7×24=168元
小计:4214元
②窝工人工费:
扎筋 35人×20.15×14=9873.50元
砌砖 30人×20.15×3=1813.50元
抹灰 35人×20.15×4=2821.00元
小计:14508.00元
③保函费延期补偿: (1500×10%×6‰÷365)×21=517.81元
④管理费增加: (4214+14508.00+517.81)×15%=2885.9775元
⑤利润损失: (4214+14508.00+517.81+2885.97)×5%=1106.29元
经济索赔合计:23232.07元
问题
(1)承包人提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?
(2)假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计;考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失,窝工人工费索赔按每工日10元计;保函费计算方式合理;管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。
选项
答案
(1)承包人提出的工期索赔不正确。 ①框架柱绑扎钢筋停工14天,应予工期补偿。这是由于业主原因造成的,且该项作业位于关键路线上。 ②砌砖停工,不予工期补偿。因为该项停工虽属于业主原因造成的,但该项作业不在关键路线上,且未超过工作总时差。 ③抹灰停工,不予工期补偿,因为该项停工属于承包人自身原因造成的。 同意工期补偿: 14+0+0=14天 (2)经济索赔审定: ①窝工机械费: 塔吊1台: 14×234×65%=2129.4元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)。 混凝土搅拌机1台: 14×55×65%=500.5元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)。 砂浆搅拌机1台: 3×24×65%=46.8元(因停电闲置只应计取折旧费)。 因故障砂浆搅拌机停机4天应由承包人自行负责损失,放不给补偿。 小计: 2129.4+500.5+46.8=2676.7元 ②窝工人工费: 扎筋窝工:35×10×14=1900元(业主原因造成,但窝工工人已做其他工作,所以只补偿工效差); 砌砖窝工:30×10×3=900元(业主原因造成,只考虑降效费用); 抹灰窝工:不应给补偿,因系承包人责任。 小计: 4900+900=5800元 ③保函费补偿: 1500×10%×6‰÷365×14=0.035万元 经济补偿合计: 2676.7+5800+350=8826.70元
解析
该案例主要考核工程索赔成立的条件与索赔责任的划分,工期索赔、费用索赔计算与审核。分析该案例时,要注意网络计划关键线路,工作总时差的概念及其对工期的影响,因非承包人原因造成窝工的人工与机械增加费的确定方法。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZEFf777K
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
下列对基础设施和公共设施的建设要求表述正确的是()。
经济适用住房是指已列入国家计划,由城市政府组织房地产开发企业或集资建房单位建造,以微利价向城镇中低收入家庭出售的住房。经济适用住房贷款属于房地产开发贷款,是指银行运用信贷资金向开发经济适用住房项目的房地产开发企业或单位发放的房地产的开发贷款。(
影响房地产价格的重要因素是()。
依据投资的对象,可以将投资基金分为股权式基金和契约型基金。()
城市规划作为国家宏观调控的手段,其宏观调控作用体现在()。
单位工程概算一般采用扩大单价法进行编制,并以此作为控制该单位工程施工图预算的依据。下列属概算定额编制土建工程概算的方法的是()。
测量学是采用科学方法测定地面上点的平面位置和高程。将已设计的工程建筑或指定的界址标定在实地上的一门学科。()
目前中国房地产估价师下设的专业委员会分别为()。①考试注册委员会②教育培训委员会③学术委员会④国际交流委员会⑤估价标准委员会⑥纪检仲裁委员会
委托代理是基于被代理人的委托而发生的代理关系。通常以完成特定事项为代理内容。()
拆除模板有哪些要求?
随机试题
慢性胎儿窘迫常发生在:急性胎儿窘迫常发生在:
患者,男,32岁。受凉后出现高热、咳嗽、咳大量脓臭痰2周。查体:右下肺叩诊浊音,可闻及湿性哕音,查:白细胞12×109/L,中性分叶92%。胸片示:右下叶背段大片阴影并有厚壁空洞,最重要的进一步检查应为
蜂窝织炎属于()
胃肠道穿孔应做()肠梗阻应做()
用于高速公路的无机结合料稳定基层可以选择()。
下列各项中,有权制定国家统一的会计制度的部门是( )。
中小学教师参与校本研修的学习方式有很多,其中,教师参与学校的案例教学活动属于()。
决策中如何争取班子集体重视自己的建议?
孔子的“毋意、毋必、毋固、毋我”思想,反映的孔子的教学思想是
Burnrateisthespeedatwhichastartupbusinessconsumesmoney.Myratewouldbe$50,000amonthwhenmynewmediacompanys
最新回复
(
0
)