首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前,承包人向监理工程师提交了施工进度计划如图3—4所示,该进度计划已经监理工程师批准。 工程施工到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。 在施工过程
某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前,承包人向监理工程师提交了施工进度计划如图3—4所示,该进度计划已经监理工程师批准。 工程施工到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。 在施工过程
admin
2022-03-24
75
问题
某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前,承包人向监理工程师提交了施工进度计划如图3—4所示,该进度计划已经监理工程师批准。
工程施工到第5个月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行了1个月。
在施工过程中发生了如下事件。
事件1:A
1
工作施工半个月发现业主提供的设计文件不准确,经监理工程师与业主协商确认,对原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包人提出以下索赔:设计变更使A
1
工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成相应损失,承包人及时向监理工程师提出费用索赔和工期索赔申请,经监理工程师审核的内容如下:
(1)部分已完工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元;
(2)在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包人供应)损坏,造成损失1万元;
(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元;
(4)施工现场承包人使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元;
(5)因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月;
(6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。
事件3:A
3
工作施工过程中,由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人工窝工和机械闲置费用4万元(经监理工程师查证)。
问题:
除事件1引起的索赔费用之外,承包人可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?
选项
答案
(1)索赔费用:30+1+1+3+4=39(万元)。 (2)合同工期可顺延:1+0.5=1.5(月)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZHq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
甲公司通过资产重组被另一较大的乙公司兼并后,法定代表人易人。由于经营方针改变,乙公司不愿履行甲公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合同应()。
保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担担保责任。
合同变更属于对原有合同的实质性变更时,应以()的方式变更。
定标的主要依据是()。
招标人向建设行政主管部门办理()手续认可后才可进行招标工作。
有下列()情形之一的,法定代理或者指定代理终止。①被代理人取得或者恢复民事行为能力;②被代理人或者代理人死亡;③代理人丧失民事行为能力;④指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;⑤由其他原因引起的被代理人和代
在建设工程合同相关法律体系中,规范建设活动的基本法律是()。
如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
在( )中,所谓成本即监理咨询单位为了开展工作而需花费的人员与物资费用,而且有一个规定完成该项设备工程的时间进度。而酬金是当事人双方根据技术知识和为了进行管理而以投入力量的水平为基础,协商确定的金额。
随机试题
经过膈肌食管裂孔的结构有:
A、高血压病1级B、高血压病2级C、高血压病3级D、高血压危象E、高血压脑病血压骤然升高,剧烈头痛,呕吐,意识模糊,抽搐,属于
工程建设遇到下列情况时,应当由建设单位依法申办审批手续的有()。
证券公司根据与客户的约定采取强制平仓措施的,应按照交易所规定的格式申报强制平仓指令。申报指令应包括客户的( )等内容。
A、B、C、D、E、F、C为某上市公司的董事。董事A、B、C、D、E、F出席了2008年度第一次董事会会议,G因故未能出席,也未书面委托其他董事代为出席。该次会议通过的一项决议违反法律规定,给公司造成了严重损失。董事A在董事会会议上就该项决议表决时表明了异
教师职业道德评价要坚持走群众路线,要相信、尊重、依靠教育行政部门、学校领导。这主要体现了教师职业道德评价的()。
下图所示的二叉树的先序遍历序列是【】。
根据数制的基本概念,下列各进制的整数中,值最大的一个是______。
Whatinformationdoesthewomanneedtodothecheck-infortheman?
买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是()。
最新回复
(
0
)