指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。

admin2009-11-28 108

问题指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。
该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。

选项

答案该工程的实际工期延误为47天，应批准的工期延长为32天。其中，新增工程属于业主应承担的责任，应批准工期延长11天(7月28日～8月7日)。图样延误属于业主应承担的责任，应批准延长工期为15天(8月29日～9月12日)。停电属于业主应承担的责任，应批准工期延长为3天。施工机构延误属于承包商责任，不予批准延长工期。特大暴雨造成的工期延误属于业主应承担的风险范围，但8月24日～8月25日属于承包商机械未到场延误在先，不予索赔，应批准工期延长3天(8月26日～8月28日)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZUey777K

本试题收录于：招标采购合同管理题库招标师分类

招标采购合同管理

招标师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。

招标采购合同管理

招标师

水运工程检测机构质量负责人的检测工作经历要求5年以上的是()。

公路水运工程安全生产监督管理的方针是坚持”安全第一、预防为主、综合治理”。()

针对预应力筋用锚具静载锚同性能试验，请回答下列问题：下列关于锚具静载锚固性能试验加载过程的描述，正确的包括()。

分项工程质量评定的合格标准包括()。

土工试验项目分为()。

动力锥贯入仪测定路基路面CBR试验方法适用于在现场测定各种土基材料的现场CBR值，同时也适合于基层、底基层砂类土、天然砂砾、级配碎石等材料CBR值的试验()。

路面技术状况自动化检测路面构造深度MPD和横向力系数SFC应为二选一指标。

以下情况不适合用B级沥青的是()。

试验检测和监测数据出现异常时，应该及时向施工方报告()。

阴偏盛的病机是()(1995年第123题)

石油、天然气勘查许可证的有效期最长为()

当事人对合同是否成立存在争议，人民法院能够确定当事人名称或者姓名、标的和数量的，一般应当认定合同()

A．他巴唑B．丙基硫氧嘧啶C．心得安D．复方碘溶液E．1911

室间隔缺损可闻及全收缩期杂音，在下列哪一部位最清楚

婴幼儿髋关节正位摄影，应给予屏蔽防护的部位是

铸石是以辉绿岩、玄武岩、页岩等天然岩石为主要原料，经熔化、浇注、结晶、退火而成的一种硅酸盐结晶材料，其主要性能有()。

根据《公司法》的规定，下列关于有限责任公司和股份有限公司的异同，表述错误的是()。

根据《海关法》规定，进口货物的完税价格，由海关以进出口货物的()为基础审定完税价格。

指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。 该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。

招标采购合同管理

招标师

水运工程检测机构质量负责人的检测工作经历要求5年以上的是()。

公路水运工程安全生产监督管理的方针是坚持”安全第一、预防为主、综合治理”。()

针对预应力筋用锚具静载锚同性能试验，请回答下列问题：下列关于锚具静载锚固性能试验加载过程的描述，正确的包括()。

分项工程质量评定的合格标准包括()。

土工试验项目分为()。

动力锥贯入仪测定路基路面CBR试验方法适用于在现场测定各种土基材料的现场CBR值，同时也适合于基层、底基层砂类土、天然砂砾、级配碎石等材料CBR值的试验()。

路面技术状况自动化检测路面构造深度MPD和横向力系数SFC应为二选一指标。

以下情况不适合用B级沥青的是()。

试验检测和监测数据出现异常时，应该及时向施工方报告()。

阴偏盛的病机是()(1995年第123题)

石油、天然气勘查许可证的有效期最长为()

当事人对合同是否成立存在争议，人民法院能够确定当事人名称或者姓名、标的和数量的，一般应当认定合同()

A．他巴唑B．丙基硫氧嘧啶C．心得安D．复方碘溶液E．1911

室间隔缺损可闻及全收缩期杂音，在下列哪一部位最清楚

婴幼儿髋关节正位摄影，应给予屏蔽防护的部位是

铸石是以辉绿岩、玄武岩、页岩等天然岩石为主要原料，经熔化、浇注、结晶、退火而成的一种硅酸盐结晶材料，其主要性能有()。

根据《公司法》的规定，下列关于有限责任公司和股份有限公司的异同，表述错误的是()。

根据《海关法》规定，进口货物的完税价格，由海关以进出口货物的()为基础审定完税价格。

指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。