首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目施工过程中,先后发生了多次暂停施工:①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;④由于达到专用条件规定的异
某工程项目施工过程中,先后发生了多次暂停施工:①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;④由于达到专用条件规定的异
admin
2022-11-02
54
问题
某工程项目施工过程中,先后发生了多次暂停施工:①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨,导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,对上述情况导致的暂停施工,承包人可获得的工期顺延为( )天。
选项
A、13
B、15
C、19
D、27
答案
C
解析
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,因发包人原因造成暂停施工的,相应顺延工期;由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的,承包人有权要求延长工期;因承包人原因造成暂停施工的,工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸,以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工,均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工,属于承包人原因。因此,承包人可获得的工期顺延为:5+10+4=19(天)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZdJD777K
本试题收录于:
建设工程施工管理题库二级建造师分类
0
建设工程施工管理
二级建造师
相关试题推荐
某外商在外商投资准入负面清单之外,以股权转让的方式人股了甲公司。原股权出让人乙公司反悔,认为该股权转让投资合同未经有关部门批准,是无效的合同,现诉诸法院。依有关规定及司法解释,下列哪些选项是正确的?
清水河流经某省甲、乙两个城市,位于上游甲市的某化工厂非法排放污水,污染了整个清水河。甲、乙两市的沿河土地和百姓深受其害,甲市环保联合会遂对该化工厂向甲市法院提起了环境侵权公益诉讼。现乙市的环保公益组织欲向乙市法院提起环境侵权公益诉讼,下列相关说法正确的是:
关于我国生态保护制度,下列哪一表述是正确的?
某上市公司招股说明书中列明的募集资金用途是环保新技术研发。现公司董事会决议将募集资金用于购置办公大楼。对此,下列哪些选项是正确的?
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时,经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准,可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?
2012年12月,某公司对县税务局确定的企业所得税的应纳税所得额、应纳税额及在12月30日前缴清税款的要求极为不满,决定撤离该县,且不缴纳税款。县税务局得知后,责令该公司在12月15日前纳税。当该公司有转移生产设备的明显迹象时,县税务局责成其提供纳税担保。
2010年1月,高某与某房地产开发公司签订了一份《预售商品房认购书》。《认购书》约定,公司为高某预留所选房号,双方于公司取得商品房预售许可证时正式签订商品房预售合同。《认购书》还约定,认购人于签订认购书时缴纳“保证金”一万元,该款于双方签订商品房预售合同时
甲公司将其生产的白酒独创性地取名为“逍遥乐”,并在该酒的包装、装潢和广告中突出宣传酒名,致“逍遥乐”被消费者熟知,声誉良好。乙公司知道甲公司没有注册“逍遥乐”后,将其作为自己所产白酒的商标使用并抢先注册。该商标注册申请经商标局初步审定并公告。下列哪些说法是
关于遗失物的保管费用以及悬赏广告,以下说法错误的是:()
清末商事立法分为前后两个阶段。分别是由下列哪两个部门负责制定的:()
随机试题
锁骨下动脉窃血综合征产生的原因是(图10—1A、B)
患者,女性,36岁,体重59kg。因“持续性腹痛伴恶心、呕吐3天”入院。查体:体温37.3℃,脉搏122次/min,呼吸24次/min,血压81/51mmHg。口唇干燥,眼窝下陷,皮肤弹性差,四肢发冷。血钠136mmol/L,血红细胞比容55%,尿比重1.
女性,69岁。有高血压史10余年,平时坚持服用抗高血压药物。入院前6小时在看电视时突然感右上下肢麻木、乏力、说话口齿不清、口水外流、头痛,呕吐1次后呈嗜睡状态,送入急诊。入院时BP26/14kPa(195/105mmHg)。当诊断明确后,此时最合
在脑缺血的治疗中,肠溶阿司匹林用于
低渗性缺水是指血清钠小于( )mmol/L的缺水
该项目环评大气环境质量监测项目为()。该项目环评大气污染源分析应包含的污染物有()。
仲裁过程中的调解是双方解除纠纷的有效方法,以下说法错误的有()。
根据《会计档案管理办法》的规定,下列各项中,属于会计档案的有()。
简述DSM-Ⅳ对神经性贪食症的诊断标准。
Walking—likeswimming,Bicyclingandrunning—isanaerobicexercise,【C1】______buildsthecapacityforenergyoutputandphysica
最新回复
(
0
)