首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。 工程实施到第5个月月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行1个月。 在施工过程中发生如下事件: 事件1:A1工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。 工程实施到第5个月月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行1个月。 在施工过程中发生如下事件: 事件1:A1工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原
admin
2023-01-12
39
问题
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图3.1所示。
工程实施到第5个月月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行1个月。
在施工过程中发生如下事件:
事件1:A
1
工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:设计变更使A
1
工作的施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔。经业主工程师审核后的内容如下:
①部分已建工程遭受不同程度的破坏,费用损失为30万元。
②在施工现场,承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元。
③由于现场停工造成机械台班损失3万元。人工窝工费2万元。
④施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房损坏,修复费用为1万元。
⑤因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期为0.5个月。
⑥灾后清理施工现场,恢复施工所需费用的3万元。
事件3:A
3
工作的施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1,5个月,发生人员窝工和机械闲置费用为4万元(有签证)。
问题:
分别指出事件1中承包商的索赔是否成立,并说明理由。
选项
答案
工期索赔成立,因提供的地质资料不准确属于业主的责任,且A
1
工作是关键工作。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZdPD777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
执业药师的基本技能是指在提供药学服务的各个环节所必须具备的专业技术方法与工作能力。下列不属于执业药师基本技能的是
中医强调所证论治,不同疾病出现相同的证候可以采用相同的治疗方法。适合应用归脾丸治疗的疾病有
患者,男,32岁。近3天所在单位多人发热,患者1天前突然发热,高热不退,寒战,周身酸痛,无汗,口干,咽喉疼痛,舌质红,苔黄,脉浮数。应选用的中医治法是
A.实行集中挂网,由医院直接采购B.实行最高出厂价格和最高零售价格管理C.建立公开透明、多方参与的价格谈判机制D.定点生产、议价采购对独家生产的药品可以采取
A.麻醉药品B.第一类精神药品C.第二类精神药品D.药品类易制毒化学品口服固体制剂每剂量单位含羟考酮碱不超过5毫克,且不含其他麻醉药品、精神药品或药品类易制毒化学品的复方制剂的管理类别是
维系蛋白质一级结构的化学键主要是()。
甲厂与工程师江某签订了保密协议。江某在劳动合同终止后应聘至同行业的乙厂,并帮助乙厂生产出与甲厂相同技术的发动机。甲厂认为保密义务理应包括竞业限制义务,江某不得到乙厂工作,乙厂和江某共同侵犯其商业秘密。关于此案,下列哪些选项是正确的?
某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权逾期提取或提前提取货物。关于该仓储合同的说法,下列哪一项是正确的?
某基层法院就郭某敲诈勒索案一审适用简易程序,判处郭某有期徒刑4年。对于一审中的下列哪些情形,二审法院应以程序违法为由,撤销原判发回重审?()
某拟建项目机修车间,厂房设计方案采用预制钢筋混凝土排架结构,其上部结构系统如图2所示,结构体系中现场预制标准构件和非标准构件的混凝土强度等级、设计参考钢筋含量等见下表2: 另经查阅国家标准图集,所选用的薄腹屋面梁混凝土用量为3.11m3/榀(厂房中
随机试题
Asageneralrule,AmericanmenearnmorethanAmericanwomen.Thisholdstrueacrossindustries,acrosseducationlevels,anda
对心血管中枢的论述,正确的是()
It’stimethatwe______measurestofightagainstcrimesintheeconomicfield.
心尖搏动位置向患侧移位见于心尖搏动位于右侧与正常心尖搏动相对应位置的是
组织或细胞坏死时的主要形态学标志是
招标采购项目控制目标分为质量控制目标、进度控制目标和费用控制目标。下列控制目标中,属于招标采购项目质量控制目标的是()。
下面有关压杆的四种计算长度(a、b、c、d)的说法中正确的是()。a.当柱的一端固定一端自由b.两端固定c.一端固定一端铰支d.两端铰支
按照《联合国国际货物销售合同公约》的解释,有效的接受必须()。
眼过千遍不如手过一遍,是贯彻()原则的体现。
在窗体中添加一个名称为Command1的命令按钮,然后编写如下事件代码:PrivateSubCommandl__Click()A=75IfA
最新回复
(
0
)