首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
在发生共同延误的情况下,若( ),承包人只能获得工期的延长。
在发生共同延误的情况下,若( ),承包人只能获得工期的延长。
admin
2018-11-22
83
问题
在发生共同延误的情况下,若( ),承包人只能获得工期的延长。
选项
A、初始延误者是发包人原因
B、初始延误者是客观原因
C、初始延误者是承包人原因
D、初始延误者是工程监理的原因
答案
B
解析
根据《标准施工招标文件》的相关规定,初始延误者是发包人,承包人既可获得工期的延长,又能得到经济补偿,故选项A不符合。初始延误者是客观原因,承包人可获得工期的延长,很难得到经济补偿,故选项B符合。初始延误者是承包人,承包人既得不到工期的延长,也得不到经济补偿,故选项C不符合。初始延误者是工程监理的原因,承包人可以得到工期的延长和相应的经济补偿,故选项D不符合。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Zq9w777K
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
0
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
凸出墙面但不能另行计算工程量并入墙体的砌体有()。【2004年真题】
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008),下列关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算,正确的有()。
统筹安排一个工程项目的施工程序时,宜先安排的是( )。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008),装饰装修工程的工程量计算正确的有()。
关于路基石方施工,说法正确的有()。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013),有关分项工程工程量的计算,正确的有()。
工程地质对建设工程选址的影响,主要是各种()对工程安全和工程技术经济的影响。
某建筑物开挖深度6m,且地下水位高,土质松散,支护结构应选用()。
根据有关设计规范要求,城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为()。
对于总承包商而言,()法可作为估价的旁证,在总承包工程报价时,承包商大都采用这种方法。
随机试题
工件在两个旋转的滚轮电极间通过后,形成一条焊点前后搭接的连续焊缝的电阻焊方法是()。
操作系统为用户提供两类使用接口,一是程序员接口,二是_______。
A.促进胃排空,增强胃窦和十二指肠运动B.减少胃酸和胃蛋白酶分泌C.促进胃黏膜血流,刺激胃黏液分泌D.防止氢离子反渗,促进胃黏液分泌E.减少胃酸分泌,延缓胃排空多潘立酮
当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由仲裁委员会决定。()
(2016·河南)“为人师表”说明作为教师必须具备专业态度。()
按照马克思的历史唯物主义的基本观点,下列关于道德本质的说法中正确的是()。
最早在温度计上标明刻度,并用水银代替酒精的是()。
Ifyou’relikemostpeople,you’rewaytoosmartforadvertising.Youfliprightpastnewspaperadsandneverclickonadsonlin
Access的报表操作提供了3种视图,下面不属于报表操作视图的是
【B1】【B6】
最新回复
(
0
)