背景资料：　　某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明确了部分条款：

admin2019-04-30 45

问题背景资料：　　某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。
招标阶段，在招标文件中明确了部分条款：
①报价采用工程量清单模式。
②结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。
③本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工的因素，保证不因此情况追加工程款。
④主要装饰部位的石材由建设单位供货，其他材料由施工单位自行采购。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为8.7m，报告厅标高为5.6 m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提前进行，建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三：施工进行到20d时，由于设计变更，造成工程停工9d；施工进行到44d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d；施工进行到92d时，因业主方石材不能到场，使非关键线路上某工作延误10d(该工作总时差为4d)；施工进行到154d时，由于其他材料进场不及时，延误工期2d；针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关证明材料和计算依据。
问题：
事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应是多少d?

选项

答案事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应为9+2+6=17(d)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aDFu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

建筑工程绝热材料性能要求不包括()。

筏形基础混凝土浇筑时,若必须留设施工缝,则应设置().

建筑用钢的强度指标，通常用(　　)表示。

根据《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是()。

水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中()变化的均匀性.

挖土机是常用的土施工机械，正铲挖土机的挖土特点是()。

藿朴夏苓汤和三仁汤均能宣表化湿，但三仁汤较适用于

有一位肺热咯血病人，首选下列

扩张型心肌病患者使用β-受体阻滞剂治疗的机制是在心衰时

孔某因犯强奸罪被甲县人民法院判处有期徒刑7年，判决生效后被送至乙县监狱服刑。期间，孔某越狱脱逃，并在丙县抢劫陈某人民币50元，后被捕获。请问，下列关于本案管辖的选项哪些是正确的？

关于抹灰工程的底层的说法，错误的是()。

()是实现和确立社会主义法制的前提。

外交护照发给的对象是()。

1，3，2，4，5，16，()

在多道批处理系统中，为充分利用各种资源，运行的程序应具备的条件是(　　　)。

建筑工程管理与实务

一级建造师

建筑工程绝热材料性能要求不包括()。

筏形基础混凝土浇筑时,若必须留设施工缝,则应设置().

建筑用钢的强度指标，通常用( )表示。

根据《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是()。

水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中()变化的均匀性.

挖土机是常用的土施工机械，正铲挖土机的挖土特点是()。

藿朴夏苓汤和三仁汤均能宣表化湿，但三仁汤较适用于

有一位肺热咯血病人，首选下列

扩张型心肌病患者使用β-受体阻滞剂治疗的机制是在心衰时

孔某因犯强奸罪被甲县人民法院判处有期徒刑7年，判决生效后被送至乙县监狱服刑。期间，孔某越狱脱逃，并在丙县抢劫陈某人民币50元，后被捕获。请问，下列关于本案管辖的选项哪些是正确的？

关于抹灰工程的底层的说法，错误的是()。

()是实现和确立社会主义法制的前提。

外交护照发给的对象是()。

1，3，2，4，5，16，()

在多道批处理系统中，为充分利用各种资源，运行的程序应具备的条件是( )。

建筑用钢的强度指标，通常用(　　)表示。

在多道批处理系统中，为充分利用各种资源，运行的程序应具备的条件是(　　　)。