首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2011年5月18日,合同工期67天。施
【背景资料】 某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2011年5月18日,合同工期67天。施
admin
2013-05-25
37
问题
【背景资料】
某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2011年5月18日,合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了业主的批准。
工程施工过程中发生了以下几项事件:
事件一:在土方开挖过程中,在钎探后,星鼎公司发现局部有松土坑,但设计文件和勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理,使工程费用增加3万元,土方开挖时间延长2天,增加人工10个工日,人工窝工24个工日。星鼎公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量,及时向业主提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。
事件二:2011年6月15日,在进行柱子吊装作业时,由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求,致使止推板失去作用,起重大臂突然折断,将现场信号工王某砸伤。经事故调查,该单位对大型机械设备长时间疏于管理,没有建立完整的技术资料档案,也没有向有关部门申请进行技术检验,致使该机械长期处于失控状态。止推板失去作用,造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出,上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求,将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式,且又未认真履行监督检查职责,造成这种错误固定方式得不到及时纠正。
事件三:设备安装阶段,按照合同约定,业主负责购买的设备应于6月24日进场,25日开始安装。但因运输问题,推迟到6月28日才进场,造成安装时间推迟4天,人工窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。
事件四:室内装修进行内墙涂料涂刷前,检查基层处理时,发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
【问题】
请简要分析事件三发生的安全事故产生的原因。
选项
答案
这起事故发生的原因是:(1)控制大臂连接销轴的止推板安装不合理;(2)企业安全管理松懈,规章制度不落实,对机械设备安全状况失察;(3)在长时间作业中,控制大臂连接销轴的止退板失去作用,造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出,起重臂整体失稳,上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限,突然折断,起重臂坠落;(4)安全检查不到位,没有发现固定方式的改变,留下事故隐患。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aNNw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某施工单位承接了农村公路的5×16m简支板桥施工项目,桥梁上部结构为先张法预应力空心板,下部结构为双柱式桥墩,基础为桩基础,桥面面层为5cm厚沥青混凝土,采用租赁摊铺机摊铺。桥头附近为砂性黏土,地势平坦,施工单位拟在此布置预制梁场,所需普通工
施工企业工程技术档案,在工程完工验收后,交建设单位保管的有()。
背景资料:某施工单位承接了二级公路施工,K20+300处有一座主跨为5×30m预应力混凝土简支空心板梁桥,中间桥墩均为水中墩,上部结构采用预制吊装,梁体采用后张法施工,制梁场设在一侧桥头挖方路基上。事件一:施工单位为保证测量工作的质量,提高测量工作效率
背景资料:某公路工程项目的承包商给监理工程师提供的桥梁工程施工网络计划如下图所示。监理工程师审查中发现,施工计划安排中不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求(总进度计划要求Tr=60天)。监理工程师向承包商提出质疑时,承包商解释说,由于该计划中的每项
沥青路面基层的主要作用是()。
背景资料:某桥梁工程,合同工期15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。工程实施过程中发生下列事件:事件一:项目监理机构对G工作进行验收时发现该工程质量达不到合格标准,需加固补强,导致直接经济损失60万元。
背景资料:某公司承建一座市政桥梁工程,桥梁上部结构为9孔30m后张法预应力混凝土T梁,桥宽横断面布置T梁12片,T梁支座中心线距梁端600mm,T梁横截面(单位:mm)如下图所示。项目部进场后,拟在桥位线路上现有城市次干道旁租地建设T
地下连续墙是将分段施工的单元地下墙连接成连续的地下墙体,替代传统的木桩、钢桩、钢筋混凝土桩等,起()作用。
【背景资料】某二级公路,全场9.32km,全路段的石方爆破主要集中在K2+300~K2+420、K3+240~K3+480、K6+450~K6+490、K8+590~K8+810,爆破路段附近无重要建筑物,施工单位编制了“公路路堑石方爆破工程专项施工方案
随机试题
刑罚执行权是指依法享有执行权的机关,根据人民法院作出的生效刑事判决、裁定,依法执行刑罚的权力。根据相关法律规定,下列由公安机关执行的刑罚是:
关于校对质疑的处理,说法正确的有()。
驾驶机动车在冰雪路面行车注意什么?
长期大量饮酒是指
关于胆汁淤积性黄疸的叙述正确的是
在碱性条件下水解,生成托品和消旋托品酸的药物是
谐振过电压也可称为()。
环境影响评价必须抓住危害环境的主要因素,进行有针对性的分析评价,这属于环境影响评价( )特点的体现。
回购交易通常在()交易中运用。
Forthispart,youareallowed30minutestowriteALettertotheMayoroftheCapital.SupposeyouareLiMingfromPekingUni
最新回复
(
0
)