某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同

admin2010-03-16 39

问题某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同<示范文件)》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的工程停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元/天，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图3所示 (单位：天)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。

事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费，由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天 (每停一天影响30工日，10台班)；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122天。
事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?

选项

答案不正确。《建筑安装工程费用组成》规定。直接工程费中材料费包括的检验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。而不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对材料做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。对构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性的费用和试验用房费应归属于工程建设其他费用中的与项目建设有关的其他费用中的研究试验费和临时建设费之中。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aOv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备安装调试合同承包人的工作是()。

定作人履行设备承揽合同交付原材料后，其原材料发生灭失的，风险由()承担。

设备工程设计合同履行中须变更设计方案的，应由()具体实施。

下列不属于构成合同文件的选项有()。

新黄皮书中规定的有关争议应通过国际仲裁对其作出最终解决的内容有()；

如果雇主在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书，承包商应尽快作出书面回应，或提出他不能照办的理由(如果情况如此)，或提交()文件。

在收到承包商根据合同发出的最终报表和结清证明后28天内，工程师应向业主颁发最终付款证书，其中说明()。

争端裁决委员会由合同双方在合同生效日期之后的()天内共同任命。

承包商应在检验日期前()天向工程师发出竣工检验通知。

下列除哪项外均可割取地上部分入药

宜在医师指导下选用非处方补虚药的有（）

侧路法硬膜外穿刺时经过的惟一韧带是

根据汇率适用的外汇交易背景，可以将汇率分为()。

许慎《说文解字.序》中“视而可识，察而见意”所说的造字方法是()。

如图，直线AB，CD相交于点O，射线OM平分∠AOC，ON平分∠BOC，若∠AOM=35°，则∠BON的度数为()．

最近教育部出台了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》。()

下列程序的输出结果是()。main(){intp[8]={11,12,13,14,15,16,17,18},i=0,j=0;while(i++＜7)if(p[i]%2)j+=p[i];printf("%

A、 B、 C、 B此题是when引导的特殊疑问句题，对事情发生的时间进行提问；并且“isgoingto"指的是将来发生的事情，(B)“后天”是正确的答语。