首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中,因为设计变更使得施工单位原采购的主要材料规格不符合设计要求,只能重新采购,为此耽误1
某施工单位中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中,因为设计变更使得施工单位原采购的主要材料规格不符合设计要求,只能重新采购,为此耽误1
admin
2019-03-04
54
问题
某施工单位中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中,因为设计变更使得施工单位原采购的主要材料规格不符合设计要求,只能重新采购,为此耽误15d;又因为雨天不能施工耽误5d。建设单位为了争取在原定时间通航,要求该工程不经校飞就投入使用。
问题:
该工程工期拖延20d,施工单位是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚额为多少?
选项
答案
工程工期耽误20d,其中15d是由于设计变更造成,施工单位不承担责任。雨天是正常的气候条件,施工单位在制定进度计划和确定工期时应该考虑这一因素,故承担由此造成的5d工期延误责任,工期延误惩罚额为5000元。
解析
因设计变更造成工期耽误与施工单位无关,施工单位只承担因雨天造成的工期延误5d。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aUaw777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
港口与航道工程安全生产要求中,施工用电应严格执行国家、地方、企业的有关标准和规定,确保施工现场用电的安全、可靠、有效的运行,(),明确各级用电安全负责人和管理人员。
港口与航道工程安全生产要求中,起重作业要求()必须持有关部门核发的有效特种作业证书,做到持证上岗。
港口与航道工程安全生产要求中,每个沉桩工程必须掌握分析自然条件,要将工程所在地的水文、气象及()等有关资料收集起来并进行分析,根据这些资料合理地选择沉桩设备,采取有效措施搞好施工,预防各类事故的发生。
采用爆破排淤填石法改良地基时,必须进行爆破安全设计,应分别按()等爆破效应核算爆破源与被保护对象的安全距离,并取较大值。
板桩建筑物沉桩中,沿板桩墙纵轴线方向的垂直度偏差超过规定时,对于钢板桩,可采用()的方法进行调整。
港口与航道工程安全生产要求中,起重作业前必须了解起吊物件的基本情况,如被吊物的外形尺寸、重量、起吊高度及周围环境等,包括施工现场的地形、地貌、水域情况,运输道路及场地面积等。根据被吊物的特点及其周围环境,制订施工方案,在施工方案的内容中,必须制订专门的(
高桩码头工程施工组织设计编制中,“沉桩施工方案”包括障碍物的探摸清除,(),编制运桩图和落驳图,锤、桩船(桩架)、桩垫木和替打的选用,锚缆和地笼的布设,桩的运输和堆放,斜坡上沉桩技术措施及岸坡稳定,桩的高应变和低应变动测。
某工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同,在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理,对遇到的下列问题,请问该如何处理。在结构施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工
关于目视助航标志的叙述,正确的有()。
具有易折性要求的灯具包括()。
随机试题
城市规划的实施管理主要有()。
如果想在幻灯片中插入一张图片,可以选择的选项卡是()
医务人员进行自我道德评价的方式是
A.气微,味微苦、涩B.气清香,味苦微涩,嚼之粘牙,有沙粒感C.气徽,味微甜而稍苦涩D.气特殊,味初微涩,渐苦而辛E.气香,味微甘而苦涩大黄的气味是
下列关于逋用会计核算软件的叙述中,正确的有()。
161.李某向王某提供劳务费的行为构成()。165.如果王某被依法追究刑事责任,法院很可能判处王某()罪。
缩小分数的分布范围而使评定的信度和效度降低的误差并不包括()。
事务是数据库中一个单独的执行单元,事务必须满足哪些属性?
东北人喜欢的酸菜,四川人喜欢的泡菜,广东人喜欢的梅菜,都是依靠时间“____________”的美食,但在腌制食品中____________存在的亚硝酸盐,是健康的一大威胁。更何况很多中国家庭还特别喜欢自制腌制品,一旦操作不当就会引起中毒。腌制品和腐败食
执行01H-0FFH运算后,CF和OF的状态分别为( )。
最新回复
(
0
)