首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某学校教学楼由6层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该教学楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计
[背景资料] 某学校教学楼由6层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该教学楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计
admin
2016-05-23
19
问题
[背景资料]
某学校教学楼由6层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该教学楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如图2A320020—16所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4天。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题:
针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
选项
答案
索赔事件阐述如下: (1)事件一是由于地质条件的变化引起的,属于甲方应承担的风险。因此,乙方既可以索赔费用,也可以索赔工期。 (2)事件二是由于设计变更引起的,属于甲方应承担的责任。辅楼主体工作工期拖延1周,并未对总工期造成影响,因此,乙方可以索赔费用,但不可以索赔工期。 (3)事件三是由于施工机械故障引起的,属于承包商自己应承担的风险,与甲方无关。因此,乙方不能向甲方提出索赔。 (4)事件四是由于乙方购买的施工材料质量不合格引起的,属于承包商自己应承担的责任,与甲方无关。因此,乙方不能向甲方提出索赔。 (5)事件五虽然属于加快施工引起的,并且已经取得甲方同意,但是在合同中有工期奖罚的条款。因此,赶工措施费不可以向甲方索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aaAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某施工单位承接了长35.8km的二级公路旧路面“白改黑”改建施工,旧路面为水泥混凝土面层,使用10年后面板损坏严重,必须重建。经设计院按旧路改建设计后,将旧路面做碎石化处理,加铺SMA面层。在右侧岩层破碎的挖方路段增设碎落台和护面墙。路面结构如
关于桥梁桩基使用冲击钻成孔的说法,错误的是()。
背景资料:某施工企业承包了一段36.8km的四车道高速公路沥青混凝土路面工程,路面单幅宽11.25m。路面结构形式为:基层为两层18cm的石灰粉煤灰稳定碎石;底基层为一层18cm的石灰粉煤灰稳定碎石;沥青混凝土面层为7cm的下面层,6cm的中面层和5cm
影响直接工程费高低的因素有()。
在沥青路面施工中,应浇洒粘层沥青的有()。
关于沥青碎石路面的说法,正确的有()。
背景资料:某二级公路的主要工序见下表。施工单位编制了如下图所示的网络计划。施工过程中发生了如下事件:事件一:由于施工单位设备故障,导致工作C中断4d。事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致工作D晚开工15d。事件三:由于图纸晚到,导致工作E停
在用袋装砂井法进行软土处理施工工艺程序中,正确的程序是()。
【背景资料】某施工单位承接了一条长21km的二级公路的路基、路面工程,路基宽12m,水泥混凝土路面。为保证测量工作质量和提高测量工作效率,项目部制定了详细的测量管理制度,要求如下:(1)测量队对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料,由两人共同进行
关于箱涵施工注意事项的说法,正确的是()
随机试题
(2001年第23题)非竞争性抑制剂存在时,酶促反应动力学的特点是
药物的作用机制与干扰叶酸代谢无关的是
重金属的土壤环境容量是指
高速公路施工中按里程来计算监理人员配置,应以()为原则。
用人单位未按照法律规定履行告知义务的,劳动者有权拒绝从事存在职业病危害的作业,用人单位不得因此()。
甲公司起诉乙公司,根据人民法院判决书,乙公司应向甲公司履行义务6年最后一日为2005年1月213,甲公司申请执行的期限应到2006年1月2日。()
某股份有限公司注册资本为1000万元,公司现有法定公积金400万元,任意公积金400万元,现该公司拟以公积金400万元增资派股,下列方案中,符合《公司法》规定的有()。
学校有目的、有计划、系统地对学生进行德育的基本途径是()
A、 B、 C、 D、 A第一排的三个图形分别是由5根火柴、5根火柴和6根火柴组成的,即第一排一共由16根火柴组成。第二排的三个图形分别是由5根火柴、5根火柴和6根火柴组成,也就是说第二排也是由16根火柴组成
(1)将考生文件夹下FIN文件夹中的文件KIKK.HTML复制到考生文件夹下文件夹DOIN中。(2)将考生文件夹下IBM文件夹中的文件CARE.TXT删除。(3)将考生文件夹下WATER文件夹删除。(4)为考生文件夹下FAR文件夹中的文件START
最新回复
(
0
)