背景资料：某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某10 000t／d水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、管道

admin2019-07-30 41

问题背景资料：
某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某10 000t／d水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由总承包单位负责等。施工过程中发生下列事件：
事件一：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量，分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准，分包单位提出异议。
事件二：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。
事件三：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5d，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。
事件四：回转窑在筒体焊接后即由冷端(高端)开始进行砌筑。
问题：
事件二的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决?为什么?

选项

答案(1)事件二应从发包方的责任分析，施工现场的道路、场地应由安装公司解决。 (2)理由： ①总合同明文规定安装现场的协调由总包单位即安装公司负责； ②《建设工程施工专业分包合同》明文规定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地，确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ahbu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

下列选项中，有关等离子切割特点表述正确的是()。

焊接质检人员的职责包括()。

使用()时，水平沟以150mm×100mm为好。

管道输油工程输油能力为()万t／年的，界定为大型工程。

滚动轴承一般由()组成。

金属储罐罐壁强度及严密性试验：充水到设计最高液位并保持______h后，罐壁无渗漏、无异常变形为合格。()

下列选项中不属于管理基本职能的是()

往往难以定量，检查评价的结果为()。

下列有关人民法院受理破产申请的效力，表述错误的是()。

多元智能理论认为：每个学生都在不同程度上拥有九种基本智力，智力之间的不同组合表现出个体间的智力差异。提出这个理论的是()。

在水平桌面上，有两个相同圆柱形容器，内盛相等质量的盐水，将同一鸡蛋分别放入其中，鸡蛋静止时如图所示。鸡蛋在甲、乙两杯中所受浮力分别为F1和F2，盐水对容器底部压强分别为p1和p2。则：

以下不属于通知的特点的有()。

外部效度的影响因素有()

_______是语言发展的基本条件。_和_________是语言发展的两个最重要的特点。

On9December,JamesJoyceexperiencedoneofthosecoincidenceswhichaffectedhim______atthetimeandwhichlaterbecamema

机电工程管理与实务

一级建造师

下列选项中，有关等离子切割特点表述正确的是()。

焊接质检人员的职责包括()。

使用()时，水平沟以150mm×100mm为好。

管道输油工程输油能力为()万t／年的，界定为大型工程。

滚动轴承一般由()组成。

金属储罐罐壁强度及严密性试验：充水到设计最高液位并保持______h后，罐壁无渗漏、无异常变形为合格。()

下列选项中不属于管理基本职能的是()

往往难以定量，检查评价的结果为()。

下列有关人民法院受理破产申请的效力，表述错误的是()。

多元智能理论认为：每个学生都在不同程度上拥有九种基本智力，智力之间的不同组合表现出个体间的智力差异。提出这个理论的是()。

在水平桌面上，有两个相同圆柱形容器，内盛相等质量的盐水，将同一鸡蛋分别放入其中，鸡蛋静止时如图所示。鸡蛋在甲、乙两杯中所受浮力分别为F1和F2，盐水对容器底部压强分别为p1和p2。则：

以下不属于通知的特点的有()。

外部效度的影响因素有()

_______________是语言发展的基本条件。_______________和_______________是语言发展的两个最重要的特点。

On9December,JamesJoyceexperiencedoneofthosecoincidenceswhichaffectedhim______atthetimeandwhichlaterbecamema

_______是语言发展的基本条件。_和_________是语言发展的两个最重要的特点。