首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实际监理的工程,施工合同价为15000万元,合同工期为18个月,预付款为合同价的20%,预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元,直至扣完为止,保留金按进度款的5%从第1个月开始扣除。 工程施工到第5个月,监理工程师检查发现第3个月
某实际监理的工程,施工合同价为15000万元,合同工期为18个月,预付款为合同价的20%,预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元,直至扣完为止,保留金按进度款的5%从第1个月开始扣除。 工程施工到第5个月,监理工程师检查发现第3个月
admin
2017-06-23
45
问题
某实际监理的工程,施工合同价为15000万元,合同工期为18个月,预付款为合同价的20%,预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元,直至扣完为止,保留金按进度款的5%从第1个月开始扣除。
工程施工到第5个月,监理工程师检查发现第3个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经查验分析,产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致,须进行裂缝处理。为此,项目监理机构提出:“出现细微裂缝的混凝土工程暂按不合格项目处理,第3个月已付该部分工程款在第5个月的工程进度款中扣回,在细微裂缝处理完毕并验收合格后的次月再支付”。经计算,该混凝土工程的直接工程费为200万元,取费费率:措施费为直接工程费的5%,间接费费率为8%,利润率为4%,综合计税系数为3.41%。
施工单位委托一家具有相应资质的专业公司进行裂缝处理,处理费用为4.8万元,工作时间为10天。该工程施工到第6个月,施工单位提出补偿4.8万元和延长10天工期的申请。
【问题】
如果施工单位按项目监理机构要求执行,在第6个月将裂缝处理完成并验收合格,计算第7个月项目监理机构可签认的工程进度款。
选项
答案
800×(1—5%)一300+243.91×(1—5%)=691.71(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bBq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
通常设备监理工程师可以以()为理由,反驳承包商的索赔。
索赔审核主要工作包括()。
监理工程师索赔审核时,应以()为基本原则。
()是设备工程合同索赔依据的特征。
业主方的风险管理应由前期抓起,即由()抓起,在这个阶段完善财务和工程进度计划,在项目开始阶段“风险控制/成本率”最高;
项目实施阶段,()为业主方管理水平的风险因素。
项目决策阶段业主方的投资环境风险因素有()。
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》必须招标的项目,其中总投资在()万元以上必须招标。
随机试题
关于IgA下述哪项是正确的
1997年3月,海淀区人民法院作出判决,判令陆小小向高大国支付赡养费200元。2003年7月高大国又向海淀区法院提起诉讼,要求每月支付的赡养费增加到300元。对于高大国这一行为,海淀区人民法院应当如何处理?()
按征税对象分类,车辆购置税属于财产税类。()
下列哪一项不属于现代教学设计的基本要求?()
紧急状态处置,是指公安机关在紧急处置重大灾害事故或平息叛乱时,在不得已的情况下所采取的非常措施。()
第二次世界大战结束以来,资本主义经济危机的形态也发生了变化,表现在
[*]
十进制整数127转换为二进制整数等于()。
I’mtoldthatduringaninternationalgameofchess(国际象棋),manybeautifulmovescouldbcmadeonachessboard.Inadecisive【C1
A、Shewilldoitfortheman.B、Theclerkisunabletodoit.C、Shewilltellthemanhowtousethemachine.D、Shewilltellth
最新回复
(
0
)