首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某大型水库除险加固工程,主要建设情况如下图所示(单位:天)。 合同约定:关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%以上的部分,所造成的延期由发包人承担责任;工期提前(延误)每天奖(罚)1万元。 施工过程中发生如下事件:
背景 某大型水库除险加固工程,主要建设情况如下图所示(单位:天)。 合同约定:关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%以上的部分,所造成的延期由发包人承担责任;工期提前(延误)每天奖(罚)1万元。 施工过程中发生如下事件:
admin
2014-02-17
39
问题
背景
某大型水库除险加固工程,主要建设情况如下图所示(单位:天)。
合同约定:关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%以上的部分,所造成的延期由发包人承担责任;工期提前(延误)每天奖(罚)1万元。
施工过程中发生如下事件:
事件1:工程按照《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)招标选择承包人。招标前,招标人首先编制了招标文件,2011年2月10日向省水利厅提交了招标报告;2011年2月12日在中国采购与招标网上发布了招标公告;2011年2月23日(中间有2天星期天)发售资格预审文件,A、B、C、D、E、F六家企业购买了资格预审文件,F企业由于是外省企业资格预审未通过;评审后2011年2月25日开始发售招标文件,A、B、C、D、E购买了招标文件,2011年3月20日(其中2月28天,共含4个星期天)投标截止日,五家在此之前均递交了投标文件。
其中,A的投标人委托人未到开标现场,只有法定代表人到场,并在投标截止前递交一份补充文件提高报价;E报价有两个,投标文件未标明哪个有效;C投标文件未按招标文件要求密封盖章。
事件2:评标委员会由7人组成,其中当地水利厅招标办主任1人,业主代表1人,从专家库抽取技术、经济专家3人,另经上级主管部门同意指定2人。
经评审,评标委员会最终确定B为中标人,发包人向A、B、C、D、E均发出了中标与不中标通知书,最后与B签订合同,合同约定工期为20个月。合同约定综合单价为700元/m
3
,混凝土工程量增加超出15%时,结算时超出部分按原价90%调价。
事件3:施工中,由于承包人原因,开工后第85天末组织进度检查,F、H、J工作累计完成工程量如下表所示。
事件4:K工作按均速施工,由于设计变更,K工作由原来的计划工期30天、招标工程量240m
3
变为实际完成时间33天、结算工程量292m
3
。
根据事件3,说明进度检查时F、H、J工作的进展状况,指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。
选项
答案
总工期为270天,关键线路为A→B→D→H→I→K→L→M。 (1)第85天末,F工作按计划进度每天完成100m
3
应完成工程量为10×100=1000(m
3
),实际完成400m
3
,延误工期=(1000—400)/100=6(天)。F有10天总时差,不影响总工期。 (2)第85天末,H工作按计划进度每天完成75m
2
应完成工程量为10×75=750(m
3
),实际完成600m
3
,延误工期=(750一600)/75=2(天)。H为关键工作,影响总工期2天。 (3)第85天末,J工作按计划进度每天完成5m
2
应完成工程量为55×5—275(m
2
),实际完成125m
2
,延误工期=(275—125)/5=30(天)。J有25天总时差,影响总工期5天。
解析
主要考查对工作进展状况的描述并分析其对工期的影响。首先根据网络进度计划图判断其关键线路为A→B→D→H→I→K→L→M,总工期为270天。第85天末,F工作按计划进度每天完成100m3应完成工程量为10×100—1000(m
2
),实际完成400m
3
,延误工期=(1000—400)/100=6(天)。F不在关键线路上,其总时差为10天,故F工作延误不影响总工期。第85天末,H工作按计划进度每天完成75m
3
应完成工程量为10×75—750(m
3
),实际完成600m
3
,延误工期=(750一600)/75=2(天)。H为关键工作,其影响总工期2天。第85天末,J工作按计划进度每天完成5m
2
应完成工程量为55×5=275(m
2
),实际完成125m
2
,延误工期=(275—125)/5=30(天)。J有25天总时差,影响总工期5天。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bVOw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
当遇到下列()情况时,应停止圆形涵洞的顶进。
喷射混凝土护壁适用于()的基坑。
路基填筑前应按照设计文件要求对地基或基底面进行处理,选择具有代表性的地段,进行填筑压实工艺性试验,确定主要工艺参数,并报()确认。
沉井本身就是基础的组成部分,在下沉过程中起着()作用。
重锤夯实施工前,()应做地基土天然含水量试验和试夯工艺性试验,确定主要工艺参数,并报()确认。
某铁路工程A标段长度为30km,包括路基土石方50000m3大桥1座,小桥涵10座。铺轨架梁由建设单位单独发包。路基工程中,里程DK0+000~DK9+000主要为路基挖方,DK9+000~DK11+000段为1座特大桥,DK11+000~DK18+000
隧道初期支护采用钢拱架,主要作用是()。
涵洞按其与线路的相对位置分类,可分为()。
某段普通铁路增建二线工程,主要工程项目有路堑、路堤和桥梁。其中路堑段增建的二线铁路紧邻既有线,断面设计是对既有线靠山侧山体进行扩挖,最大开挖高度为10m,开挖体地质为强风化、中风化泥岩,主要支挡工程为抗滑桩;路堤大部分地段位于一水库上游,设计为单绕新建路堤
下列选项中按建筑材料的功能分类包括( )。
随机试题
A.破裂B.酸败C.分层D.絮凝E.转相乳剂在放置过程中,乳滴逐渐聚集在上层或下层的现象,称为
下列关于债券投资的风险管理的说法中,错误的是()。
对于招标投标争议的民事诉讼,第二审人民法院对上诉案件,经过审理,认定原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的应()。
某市对旧城区进行改造,第一阶段拆迁涉及万余户居民。为确保长治久安,落实科学发展观,体现以人为本的精神,市政府在详细计划周密准备的基础上,对民意进行了深入调查。同时市政府下达严令,禁止各级职能部门借机“揩油”,如有违犯,一经查出,坚决严惩。为此市政府委托有资
根据案例描述,该企业应按加工贸易货物办理相关材料的进口手续。除加工贸易合同外,该企业向海关办理加工贸易合同备案时应提交的主要单证还包括:设经海关稽查发现企业在经营加工贸易活动中有未如实向海关申报加工贸易制成品单位耗料量的行为。海关的定性和处理正确的是:
下列各项中,属于应计入损益的利得的有()。Ⅰ.处置固定资产产生的净收益Ⅱ.重组债务形成的债务重组收益Ⅲ.持有可供出售金融资产公允价值增加额Ⅳ.对联营企业投资的初始投资成本小于应享有投资时联营企业净资产公允价值
银行()就是监管当局要最大限度地评估银行机构的风险。
某同事喜欢在办公室穿“前卫”性的服装。对此,你的看法是()。
敬业与乐业粱启超今日所讲,专为现在有职业及现在正做职业上预备的人---学生---说法,告诉他们对於自己现有的职业应采取何种态度。敬业。对于“敬”字惟有南宋教育家朱熹
小梅想要了解当前Excel2010文档中的工作表最多有多少行,最快捷的操作方法是()。
最新回复
(
0
)