首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿
背景资料: 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿
admin
2019-05-16
43
问题
背景资料:
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿费为5 000元/d。
经项目经理机构批准的施工进度计划(单位:d)如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一,工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属于建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:①由于建设单位要求对工作B的施工图纸进行修改,致使工作B停工3d (每停ld影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使工作C的施工暂停5d(每停1d影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,工作E停工6d(每停ld影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为122d。
逐项回答事件二中施工单位的要求是否合理,说明理由。
选项
答案
事件二中施工单位的要求是否合理的判定如下: (1)要求建设单位支付保管费合理。 理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,建设单位提供的材料,施工单位负责保管,建设单位支付相应的保管费用。 (2)要求建设单位支付检验费合理。 理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,建设单位提供的材料,由施工单位负责检验,建设单位承担检验费用。 (3)要求建设单位支付二次搬运费不合理。 理由:二次搬运费已包含在措施费(或直接费)中。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/btnu777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
桥梁拆除施工应根据拆除工程施工现场作业环境,制定相应的消防安全措施,施工现场应设置()等设施和器材。
()补偿器一般在施工现场制作。
土压式盾构掘进时,理想地层的土特性是()。
活动支架可分为()等形式。
燃气系统中的调压器按结构形式可分为()调压器。
下面关于城市燃气管网系统的叙述中正确的是()。
A公司通过公开招标方式竞标某市新建给水厂工程项目。编制投标文件时发现招标文件所提供的施工图纸和工程量清单存在较大差异,经过质疑消除了大部分差异;为减少风险,A公司采取了不平衡报价策略,增加技措部分费用,调整了其他项目计价。中标后在签订施工总承包合同时与发包
管片贮存可采用内弧面向上或单片侧立的方式码放,每层管片之间正确设置()。
对关键部位,特殊工艺和()专项工程分别编制施工方案或施工组织设计。
支架模板,脚手架支搭完成后,必须经()后,方可交付使用。
随机试题
人民警察询问治安案件的被侵害人或者其他证人,正确的说法是()。
格林-巴利综合征不常有的表现是
以下哪些是M胆碱受体兴奋的表现
根据《仲裁法》,仲裁庭作出的裁决书生效后,在下列哪一情形下仲裁庭不可进行补正?(2011年卷三50题)
试述董事、高级管理人员的禁止行为。
下列关于时间序列的速度分析,表述正确的有()。
北京市黎明会计师事务所承接了乙上市股份有限公司2006年度的会计报表审计业务。事务所所长黎明任主任会计师,负责审计工作底稿的最终复核工作,王豪任项目经理、注册会计师李民及其他注册会计师和助理人员负责具体的审计工作。本次审计确定乙公司2006年度会计报表层
让被测者站直,双手自然下垂,测量髂前上棘和背后臀大肌最凸处即可得到臀围。
图4显示了新中国成立后农业集体化的进程,其中的X应是()。
SQL语句中修改表结构的命令是( )。
最新回复
(
0
)