首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某堤防加固工程,建设单位与施工单位签订了施工承包合同,合同约定: (1)工程9月1日开工,工期4个月; (2)开工前,建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计,并按月在工程进度款中平均扣回; (3)保留金按5%的比例在月工程进度款中预留; (4
某堤防加固工程,建设单位与施工单位签订了施工承包合同,合同约定: (1)工程9月1日开工,工期4个月; (2)开工前,建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计,并按月在工程进度款中平均扣回; (3)保留金按5%的比例在月工程进度款中预留; (4
admin
2018-09-20
68
问题
某堤防加固工程,建设单位与施工单位签订了施工承包合同,合同约定:
(1)工程9月1日开工,工期4个月;
(2)开工前,建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计,并按月在工程进度款中平均扣回;
(3)保留金按5%的比例在月工程进度款中预留;
(4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时,对超过15%以外的部分进行调价调价系数为0.9。工程内容、合同工程量、单价及各月实际完成工程量见表l。
施工过程中发生如下事件:
事件1:9月8日,在进行某段堤防清基过程中发现白蚁,施工单位按程序进行了上报。经相关单位研究确定采用灌浆处理方案,增加费用10万元。因不具备灌浆施工能力,施工单位自行确定了分包单位,但未与分包单位签订分包合同。
事件2:l0月10日,因料场实际可开采深度小于设计开采深度,需开辟新的料场以满足施工需要,增加费用1万元。
事件3:12月10日,护坡施工中,监理工程师检查发现碎石垫层厚度局部不足,造成返工,损失费用0.5万元。
问题
指出上述哪些事件中,施工单位可以获得费用补偿。
选项
答案
事件1属于勘测问题,责任在业主,施工单位可获得10万元补偿; 事件2属于设计问题,责任在业主,施工单位可获得1万元补偿; 事件3属于施工问题,责任在施工单位,施工单位不能获得补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bvTw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
下列选项中,属于水利工程质量监督机构的质量监督权限的是()。
水利工程质量事故分类中,经处理后,对工程使用寿命有影响的事故是()。
《建设工程安全生产管理条例》第8条规定“建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用”。所谓建设工程作业环境是指()。
水利水电工程施工进度计划的保证措施应包括()。
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行:在计划执行过程中,出现了如下事件:
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:建设工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。合同约
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:建设工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。合同约
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。施工合同中说明:建设工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。合同约
施工单位B分别在某省会城市远郊和城区承接了两个标段的堤防工程施工项目,其中防渗墙采用钢板桩技术进行施工。施工安排均为夜间插打钢板桩,白天进行钢板桩防渗墙顶部的混凝土圈梁浇筑、铺土工膜、植草皮等施工。施工期间由多台重型运输车辆将施工材料及钢板桩运抵作业现场,
根据挖掘机械按构造和工作特点可分为()。
随机试题
固定连接体按制作方法分为________、________、________。
可有同形反应的疾病是
公民甲与乙签定了房屋买卖合同,下列表述中,属于合同法定解除情形的是()。
工程监理单位和监理工程师应当按照( )实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在()提出。
四川佛教石刻艺术中,开凿年代最早、最集中、规模最大的是安岳佛教石刻和皇泽寺摩崖造像。()
当收到一位顾客的订单,他需要70个单位的产品A、15个单位的产品B、10个单位的产品C、5个单位的产品D,而库存储备完成了60个单位的产品A、12个单位的产品B、10个单位的产品C、5个单位的产品D,则该业务的产品线完成率为()。
我国作为一个发展中国家,多年来在致力于自身发展的同时,始终坚持不附带任何政治条件,向经济困难的其他发展中国家提供力所能及的帮助。这说明我国()。
规范,是指人们在特定环境下被要求如何行动、如何思维、如何体验的期望,是一种相对同定的行为表现。根据以上的定义,下面行为体现了规范的是()。
举例说明单项资产的风险如何衡量。
最新回复
(
0
)