首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某大型商业大厦建设工程项目,业主与施工单位及监理单位分别签订了工程施工合同和委托监理合同。工程开工后曾发生下列事件。 1.在工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故,在混凝土浇筑不久后,被监理方发现,
某大型商业大厦建设工程项目,业主与施工单位及监理单位分别签订了工程施工合同和委托监理合同。工程开工后曾发生下列事件。 1.在工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故,在混凝土浇筑不久后,被监理方发现,
admin
2009-08-19
49
问题
某大型商业大厦建设工程项目,业主与施工单位及监理单位分别签订了工程施工合同和委托监理合同。工程开工后曾发生下列事件。
1.在工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故,在混凝土浇筑不久后,被监理方发现,及时口头指示并书面通知承包方立即停工处理和整改。承包方按监理方指令执行,提出质量事故报告及处理方案,经监理工程师审查批准后实施。整改完成后,经监理方重新检验确认合格后,指令复工继续基础混凝土施工并明确由此造成的经济损失由承包方承担,工期不予延长。监理方将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主代表书面提出:出现质量事故,监理公司也应负一定责任要求扣除1%的监理费用作为罚金。
2.在地下管道施工时,管道铺设完毕后,承包方曾书面通知监理方要求检查管道铺设质量,但监理方收到质量验收通知单后,在合同规定的时间内并来前去检查,也未提出延期检查的书面要求。因此承包方即将管道予以回填。为此,监理方书面指令承包方将管沟重新挖开,以便检查管道质量。承包方按监理方要求对管沟进行剥露,经监理方检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接缝严重漏水。因此,监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道的返工处理,经监理方检验质量合格予以确认后,将管沟重新回填。由此造成工期拖延了7天,经济损失8万元。承包方提出了索赔要求。
问题:
作为监理方是否接受业主代表要求扣除1%的监理费作为罚金?为什么?
2.承包方在管道未经检查并认可其质量的情况下,能否回填和覆盖?管沟合法回填的前提条件是什么?
3.承包方提出的发包方补偿管沟再度剥露的费用和工期延长的要求是否合理?为什么?监理方如何处理?
选项
答案
不能接受,因为是承包方违章作业造成的质量事故,不是由于监理的错误指令造成的,故责任在承包方,不属于监理方责任。 2.(1)能回填覆盖但必须具备以下条件: ①承包方自检合格后,在验收前48小时已书面通知监理方检查验收。 ②监理方人员没有在合同约定的时间内到场检验,而且在不能按时到场检验的情况下,又未能提前24小时向承包方提出书面的延期检查的要求。 (2)一般情况下,承包方合法回填管沟的前提条件是: ①自检质量合格; ②经过监理方检查并书面确认工程质量合格,符合国家或行业规范、标准以及设计文件和施工合同的要求; ③或在按合同约定的要求时间内承包方已书面通知监理方检查,监理方未能按约定时间到场检查,也未能提出延期检查的要求。 3,不合理。因为,隐蔽工程通常不论是否已经经过验收,当监理工程师提出剥露或开孔重新检验隐蔽工程情况下,承包方都应当按监理工程师的要求进行剥露。至于因此而发生的费用及时间的补偿,则需要看检查结果而定:若检查合格,则发包方承担此项费用,并相应顺延工期;若检查不合格,则承包方承担此全部费用,工期不予顺延。 本题监理工程师处理应当是:费用不给予补偿,工期不予顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/c0v5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
工程施工过程中,发生工程质量缺陷后,项目监理机构应()。
对于一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件(板、梁、柱、桥架)强度的检测应采用()。
施工图审查合格的,审查机构应当在()内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
工程满足使用目的的理化性能、结构特性、使用性能、外观性能等,称之为工程的()。
为保证工程建设中各个环节相互衔接,工程项目进度平衡表中需明确的内容包括()。
政府监督管理工程质量的职能主要体现在()。
已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期,且工作M的完成节点为关键节点,则该工作()。
对总额1000万元的工程项目进行期中检查,截至检查时已完工作预算投资为410万元,计划工作预算投资为400万元,已完工作实际投资为430万元,则其投资绩效指数为()。
投资收益率是指方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的()的比率。
对招投标承发包活动的依法监督和工程合同管理属于()的管理职能。
随机试题
关于功能性肾上腺皮质腺瘤的MRI表现,下列哪项错误
CT可辨认坐骨大孔的周界及骶丛、坐骨神经与孔内的结构的关系,下述哪一块肌肉是孔内最大结构
确定牙槽骨吸收的标准是
患者男,36岁,3个月前因外伤一上前牙脱落。口腔检查:缺失,间隙正常,牙槽嵴无明显吸收。牙冠1/2缺损,已露髓,探稍敏感,叩诊阴性,无松动。牙冠良好,叩诊阴性,无松动。上下前牙牙龈轻度红肿,易出血,可见菌斑及牙石。余牙未见异常。最适合的治疗方案是
章某作为马某的债权人,时马某的债务人林某提起代位权诉讼。马某作为第三人对章某的债权提出异议。经法院审查,异议成立。人民法院应当如何处理?(2004—卷三—39,单)
同时履行抗辩权的成立要件是( )。
提高电力系统功率因数方法正确的是()。
窑:陶瓷
f(χ)在[-1,1]上三阶连续可导,且f(-1)=0,f(1)=1,f′(0)=0.证明:存在ξ∈(-1,1),使得f″′(ξ)=3.
ThenewtechnologicalrevolutioninAmericannewspapershasbroughtincreased_______,awiderrangeofpublicationsandanexpan
最新回复
(
0
)