首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划见图2-1(单位:d)。 合同约定:工期提前奖金标准为20000元/d,逾期完工违约金标准为20000元/d。 事件一:A工作过程中,发现局部地质条件与发包人提供的勘察报告不符,需进
背景资料: 某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划见图2-1(单位:d)。 合同约定:工期提前奖金标准为20000元/d,逾期完工违约金标准为20000元/d。 事件一:A工作过程中,发现局部地质条件与发包人提供的勘察报告不符,需进
admin
2022-12-14
66
问题
背景资料:
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划见图2-1(单位:d)。
合同约定:工期提前奖金标准为20000元/d,逾期完工违约金标准为20000元/d。
事件一:A工作过程中,发现局部地质条件与发包人提供的勘察报告不符,需进行处理,A工作的实际工作时间为34d。
事件二:在B工作中,部分钢筋安装质量不合格,承包人按监理人要求进行返工处理,B工作实际工作时间为26d。
事件三:由于A和B工作的延迟,导致C工作晚开始10天,在C工作中,承包人采取赶工措施,进度曲线见图2-2。
事件四:由于发包人未能及时提供设计图纸,导致闸门在开工后第145d末才运抵现场。
问题:
综合上述事件,计算实际总工期和承包人可获得的工期补偿天数;计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
选项
答案
(1)实际总工期:185+4+6-5=190(d),承包人不可以获得工期补偿。 (2)比计划工期拖延5d,其中有4d是发包人的责任,所以承包人需支付给发包人逾期完工违约金20000元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cLJD777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
WHO发布的《2009年世界卫生组织全球烟草流行报告》指出,烟草每年可导致500多万人死亡,每10例与烟草有关的死亡中,就有1例与二手烟雾有关,使用烟草与二手烟流行对健康的主要危害包括()。
2015年5月1日起实行的《山东省行政执法监督条例》规定,不得从事行政执法工作的人员有()。
要保证科研能够达到研究目的,结果可靠,使用的人、财、物、时间较少,首要的工作是做好()。
四格表资料的卡方检验可用基本公式而不须校正的条件是()。(注:n为样本例数,T表示理论频数)
()是尿生成的基本单位,它与集合管共同完成尿的生成过程。
根据《事业单位人事管理条例》相关规定,下列情形不应给予事业单位工作人员处分的是()。
2015年1月,国务院印制《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》,提出机关事业单位在参加基本养老保险的基础上,应当为其工作人员建立()。
2019年山东省政府工作报告中指出,做好今年经济社会发展工作,必须牢牢把握的根本要求是()。
习近平总书记在2018年全国宣传思想工作会议中指出,做好新形势下宣传思想工作,必须自觉承担起举旗帜、聚民心、()、兴文化、展形象的使命任务。
随机试题
在活动进行到一个段落时为了解、把握其活动成效而进行的评估称作
男性患者,43岁,因腹痛、消瘦来诊,行胃镜检查示胃溃疡。该患者可能的并发症不包括
近年来分离成功的病原菌包括
当事人在合同中约定了仲裁条款,出现下列哪些情况时,法院可以受理当事人的起诉?(2007—卷三—90,多)
在控制测量的基础上,先测绘分幅图,再测绘分丘图,最后测绘分户图。下列有关阐述正确的是()。
某水电站建设项目环评文件经批准后,在()情况下,按照环境影响评价法》的规定,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
会计人员违反了会计职业道德就同时也违背了会计法律。()
甲、乙公司于2012年2月4日签订买卖合同,3月4日甲公司发现自己对合同标的物存在重大误解,逐于4月4日向法院请求撤销该合同,法院于5月4日依法撤销了该合同,根据《合同法》的规定,下列关于该买卖合同被撤销后效力的表述中,正确的是()。
精神病患者甲在妻陪伴下外出散步,顽童乙前来挑逗,甲受刺激追赶,甲妻见状,竭力阻拦无效,甲将乙的头打破。乙的医药费由谁承担?()
Americanpresidentsseemtoagebeforeoureyes.Butthecommonbeliefthathigh-officestressgraysourleadersfasterthan【C1】
最新回复
(
0
)