首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2015年5月30日,该投资公司于2015年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2015年6月2日提交投标保
[背景资料] 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2015年5月30日,该投资公司于2015年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2015年6月2日提交投标保
admin
2016-08-11
91
问题
[背景资料]
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2015年5月30日,该投资公司于2015年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2015年6月2日提交投标保证金,开标会于2015年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和返还投标保证金。经综合评选,最后确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标施工单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2015年8月16日,工程开工后发生了如下几项事件:
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2015年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人员窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械租赁商约定,D项工作施工机械应于2015年8月28日进场,但因出租方原因当月29日才进场,造成D项工作延误1 d和人员窝工7个工作日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,其他费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1 d,人员窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
问题:
第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标产生什么影响?为什么?
选项
答案
(1)第5家施工单位提交投标保证金的时间晚于规定的时间,使其投标文件作为废标处理。 (2)理由:依照相关规定,投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,该投标文件将被拒绝,作废标处理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cWGu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
防水混凝土配合比的规定中,掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于()kg/m3。
案例二[背景资料]某建筑工程建筑面积205000m2,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下三层,地上十二层,基础埋深12.4m,该项工程位于繁华市区,施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:事件一:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改
对楼梯的空间尺度要求的叙述中,说法正确的是()。
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如下图所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见下表。施工过程中发生如下事
案例三某20层办公楼,建筑面积35000m2,总高度78m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,脚手架采用悬挑钢管脚手架,外挂密目安全网,塔式起重机作为垂直运输工具,2005年7月9日在15层结构施工时,吊运钢管时钢丝绳滑扣,起吊离地20m后,钢管散落,造
当梁端下砌体的局部受压承载力不满足要求时,常采用设置钢筋混凝土或混凝土()的方法。
某比赛场工程,工程总建筑面积11600㎡,主比赛场5600㎡,为框架剪力墙结构形式,功能用房6000㎡,地下1层、地上5层框架结构。施工现场设315kVA变压器一台;控制用电设备的第三级配电箱设置了漏电保护器;潮湿的地下室照明采用安全电压供电。问题:(
某土建工程,建筑面积2000㎡,砖混结构,地上3层。现场施工期间设备总用电量为49kw!现场总配电箱下设1号、2号两个分配电箱,1号分配电箱主要负责给一台木工及两台钢筋加工机械配电,2号分配电箱主要负责给一台砂浆搅拌机配电,生活区照明由2号配电箱供
关于钢结构防火涂料,薄型和超薄型防火涂料的耐火极限与()有关。
随机试题
简述数罪并罚的三种情况和对在判决宣告前一人犯有数罪的并罚。
泌尿外科患者的护理中,尤为重要的是
实验设计中的基本要素是
下列急性肺水肿的护理措施中,哪项不妥
设α,β,γ均为三维列向量,以这三个向量为列构成的3阶方阵记为A,即A=(αβγ)。若α,β,γ所组成的向量组线性相关,则|A|的值是()。
下列属于借记卡的功能的是()。
东方公司是一家上市公司,上年年末公司总股份为10亿股,公司计划投资一条新生产线,总投资额为6亿元,经过论证,该项目具有可行性。为了筹集新生产线的投资资金,财务部制订了两个筹资方案供董事会选择(不考虑筹资费用):方案一:发行可转换公司债券筹资6亿元
武术夺匕首时,强行使对方手腕屉曲,使其自动松手,这是利用前臂后肌群的()。
个人在历史中的作用主要是推动历史发展。()
市场经济作为一种经济运行模式,不具备独立的社会性质,因此可以说市场经济与社会性质没有关系。()
最新回复
(
0
)