首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖 (罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图7-3),并得到甲方代表的同意。
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖 (罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图7-3),并得到甲方代表的同意。
admin
2010-03-16
13
问题
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用,在合同中规定,工期每提前(或拖后)1天奖 (罚)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(图7-3),并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了以下几项事件:
事件1:在房屋基槽开挖后,发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示,乙方配合地质复查,配合用工为10个工日。地质复查后,根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加工程费用4万元,因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时,因发射塔坐落位置的设计尺寸不当,甲方代表要求修改设计,拆除已施工的基础,重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元,发射塔基础施工延长2天。
事件3:在房屋主体施工中,因施工机械故障,造成人工窝工8个工日,房屋主体施工延长2天。
事件4:在敷设电缆时,因乙方购买的电缆质量不合格,甲方代表令乙方重新购买合格电缆,由此造成敷设电缆施工延长4天,材料损失费1.2万元。
事件5:鉴于该工程工期较紧,乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施,使房屋装修施工缩短3天,该项技术措施费为0.9万元。
其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?
选项
答案
该工程实际工期为40天。可得到的工期补偿为3天。 (1)原网络进度计划图如图7-6所示。 [*] 该工程实际工期为40天。可得到的工期补偿为3天。 (1)原网络进度计划图如图7-6所示。 [*] 关键线路:①→②→④→⑥→⑦→⑧ 实际工期:40天 (3)由于甲方责任而导致的进度计划图如图7-8所示。 关键线路:①→②→④→⑥→⑦→⑧ 计算工期:41天 与合同工期相比,延长3天。 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cZv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列关于当事人分立成合并后对合同效力的影响错误的是()。
建筑工程合同如果无效,一般应采取()处理。
()是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。
设备工程合同管理的根本任务是()。
设备工程市场中介组织参与经济活动时,都是以()的形式产生一定的法律关系。
合同部分无效时,()。
甲与乙订立一买卖合同,甲又与丙订立一保证合同,约定丙对乙履行债务承担连带保证责任,下列表述正确的是()。
根据索赔分类的不同标准,设备工程索赔类型有()。
业主方的风险管理应由前期抓起,即由()抓起,在这个阶段完善财务和工程进度计划,在项目开始阶段“风险控制/成本率”最高。
随机试题
Noclear-cutdistinctioncanbedrawnbetweenprofessionalsandamateursinscience:exceptionscannotbefoundtoanyrule.【S1
A.行痹B.痛痹C.着痹D.尪痹痹病关节剧痛、肿大、僵硬、变形,屈伸受限,其诊断是
A、腹痛之湿热壅滞B、腹痛之肝郁气滞C、腹痛之饮食积滞D、腹痛之气滞血瘀患者腹痛胀闷,痛无定处,时作时止,得矢气则舒,遇忧思则加剧,舌质红,苔薄白,脉弦。宜诊断为()。
钢结构焊接时,可以引弧的构件是()。
某高速公路段上有一座主跨为2×30m预应力混凝土T形截面简支梁桥,采用预制吊装,后张法施工。在现场施工中,当T形截面简支梁构件达到规定强度时进行张拉。张拉过程中按设计要求在两端同时对称张拉,预应力张拉采用应力控制,同时以伸长值作为校核。实际伸长值与理论伸
下列各项中,属于资本公积的有()。
开放式基金份额的发售,由()负责办理。
布鲁纳认为,发现是教育儿童的主要手段,学生掌握学科的基本结构的最好方法是()
公安机关及其人民警察接受社会监督的途径和形式不包括()。
VBA中定义符号常量使用的关键字是()。
最新回复
(
0
)