首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑公司于2006年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费
某建筑公司于2006年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费
admin
2010-05-06
35
问题
某建筑公司于2006年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。
事件2:2006年5月18日发生6级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件3:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。
事件5:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台班。
【问题】
1.分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任,应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
选项
答案
1.工期延误和费用增加的承担责任划分 事件1:应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。 理由:是因建设单位造成的施工临时中断,从而导致承包商的工期延误和费用的增加。 建设单位应补偿承包单位工期10天,费用3000元。 事件2:工期延误3天应由建设单位承担,造成20人窝工的费用应由承包单位承担。 理由:因为高于6级大风按合同约定属不可抗力。 建设单位应补偿承包单位工期3天。 事件3:应由建设单位承担修复被冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。 理由:被冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏,应由建设单位承担其责任。 建设单位应补偿承包单位的费用为:30×30元=900元 事件4:应由承包商承担由此造成的工期延误和增加费用。 理由:该事件的发生原因属承包商自身的责任。 事件5:应由建设单位承担工期延误的责任,承包单位承担费用增加的责任。 理由:外部供电故障属于第三方责任,不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2天。 事件6:应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。 理由:施工图纸是由建设单位提供的,停工待图属于建设单位应承担的责任。 建设单位应补偿承包单位工期3天。 建设单位应补偿承包单位费用为:(30×60×60%+9×1000×60%)元=6480元 2.建设单位应给予承包单位补偿费用为: (3000+900+6480)元=10380元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ckI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
上报到天津市规划局的天津市土地利用规划草案中未编写有关环境影响的篇章或者说明,依照《环境影响评价法》的规定,天津市规划局应( )。
对试生产3个月确不具备环境保护验收条件的建设项目,建设单位应当在(),向有审批权的环境保护行政主管部门提出该建设项目环境保护延期验收申请,说明延期验收的理由及拟进行验收的时间。
《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》规定,发展(),减少水的使用量。
下列项目适用于《建设项目环境保护分类管理名录》的是()。
下列()情形,环境保护部可视情节轻重,对环评机构分别给予警告、通报批评、责令限期整改3~12个月、缩减评价范围或者降低资质等级等处罚。
国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理,可能造成重大环境影响的,应当编制( )。
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》,以下属于限制的矿产资源开发活动的是( )。
《中华人民共和国放射性污染防治法》规定:产生放射性固体废物的单位,应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定,对其产生的放射性固体废物进行处理后,送交()处置单位处置,并承担处置费用。
对超过重点水污染物排放总量控制指标的地区,有关人民政府环境保护主管部门应当暂停审批()的环境影响评价文件
依照《环境影响评价法》的规定,规划编制机关违反本法规定,组织环境影响评价时弄虚作假或者有失职行为,造成环境影响评价严重失实的,对(),由上级机关或者监察机关依法给予行政处分。
随机试题
腰段及其以上脊髓不完全性损害骶髓、圆锥及马尾损害
月经病的病机是
对于期货市场,我国已初步建立由()构成的三级管理体系。
有关现浇混凝土用滑升模板施工,说法正确的是( )。
设计单位派出的现场设计代表机构人员()在监理单位兼职。
道路上有一个坑,既要设置防护栏及警示牌,又要设置夜间警示红灯,这属于安全隐患处理的()原则。
投资者风险承受能力越强,则()。
根据下列资料,完成下列题。1961年春天,我买了自己的第一辆车,当时我还是个高中生。最吸引我眼球的二手汽车广告大致如下:“1955年产双门庞蒂克,V8发动机,带收音机、加热器,手动变速,售价375美元,可议价。”在1955年,庞蒂克的V8是买家通
为发展乡村旅游业,A县政府下令拆除一村庄修建的休闲娱乐场所,甲某在网上发文讽刺A县政府的做法,指其挥挥手就能让村庄灰飞烟灭。对此县政府组织召开紧急会议,要求司法部门严惩发布消息者,公安机关侦查后,以涉嫌诽谤政府罪刑拘甲某,检察院批准逮捕,但经法院审查,判甲
A、Two.B、Eight.C、Ten.D、Three.C
最新回复
(
0
)