发生( )等情况后,工程师应批准承包商合理顺延工期。

admin2011-03-21 18

问题发生( )等情况后,工程师应批准承包商合理顺延工期。

选项 A、未增加额外工作的工程变更
B、业主延误移交施工现场
C、因承包商责任引起的暂停
D、需要拆除图纸中未标明的地下构筑物
E、因业主订购的设备延误到货导致的暂停施工

答案A,B,D,E

解析下列情况出现了并经工程师确认的,工期可以顺延:①发包人不能按约定提供开工条件;②发包人不按约定支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③设计变更和工程量增加;④一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑤不可抗力事件等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dAa5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

发生( )等情况后,工程师应批准承包商合理顺延工期。

建设工程合同管理

一级监理工程师

流水施工的基本组织方式包括(　　)。

承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由(　　)承担。

(　　)是质量监理体系认证的关键环节。

某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，这类工程适宜采用(　　)合同形式。

()的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的,当单项工程建成,经有关部门验收鉴定合格,正式移交生产或使用,即应计算。

()属于建设工程施工阶段投资控制的技术措施。

在企业资质年检时，若企业资质条件基本符合所定资质等级标准，且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的，则其年检结论为(　　)。

在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是(　　)。

关于网络计划下列表述正确的有(　　)。

根据FIDIC合同条件,如果在()以后,由于国家或地方的任何法规、法令、政令等发生变更,导致承包商成本上升。承包商由此增加的开支,业主应予补偿。

人生的社会价值和自我价值的关系如何?

延长注射剂药效的主要途径是

下列关于机械送风口的位置叙述有误的是()

考察温度对某一化工产品得率的影响，特选5种不同温度进行试验，并在同一温度下各进行3次重复试验，试验结果如表2．2—3所示。利用上述数据可计算得到：[2006年真题]误差平方和的自由度为()。

《劳动合同法》规定的劳动合同生效条件是()

甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。法院应如何处理?()

艾宾浩斯遗忘曲线说明遗忘的发展是不均衡的，其规律是先快后慢，呈负加速型。()

湿地拥有独特的自然景观美。湿地的自然景观是湿地自然而然、自足自得的自然之性的，是大自然的造就的自然生态平衡之美。依次填入画横线处最恰当的一项是()。

中国同盟会

ClassA是一个类，且有如下语句序列ClassAc1,c2;ClassAc3=newMyClass;ClassA&c4=c1;则ClassA的构造函数被调用的次数是

发生( )等情况后,工程师应批准承包商合理顺延工期。

建设工程合同管理

一级监理工程师

流水施工的基本组织方式包括( )。

承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由( )承担。

( )是质量监理体系认证的关键环节。

某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，这类工程适宜采用( )合同形式。

()的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的,当单项工程建成,经有关部门验收鉴定合格,正式移交生产或使用,即应计算。

()属于建设工程施工阶段投资控制的技术措施。

在企业资质年检时，若企业资质条件基本符合所定资质等级标准，且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的，则其年检结论为( )。

在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是( )。

关于网络计划下列表述正确的有( )。

根据FIDIC合同条件,如果在()以后,由于国家或地方的任何法规、法令、政令等发生变更,导致承包商成本上升。承包商由此增加的开支,业主应予补偿。

人生的社会价值和自我价值的关系如何?

延长注射剂药效的主要途径是

下列关于机械送风口的位置叙述有误的是()

考察温度对某一化工产品得率的影响，特选5种不同温度进行试验，并在同一温度下各进行3次重复试验，试验结果如表2．2—3所示。利用上述数据可计算得到：[2006年真题]误差平方和的自由度为()。

《劳动合同法》规定的劳动合同生效条件是()

甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。法院应如何处理?()

艾宾浩斯遗忘曲线说明遗忘的发展是不均衡的，其规律是先快后慢，呈负加速型。()

湿地拥有独特的自然景观美。湿地的自然景观是湿地自然而然、自足自得的自然之性的__________，是大自然的__________造就的自然生态平衡之美。依次填入画横线处最恰当的一项是()。

中国同盟会

ClassA是一个类，且有如下语句序列ClassAc1,*c2;ClassA*c3=newMyClass;ClassA&c4=c1;则ClassA的构造函数被调用的次数是

流水施工的基本组织方式包括(　　)。

承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由(　　)承担。

(　　)是质量监理体系认证的关键环节。

某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，这类工程适宜采用(　　)合同形式。

在企业资质年检时，若企业资质条件基本符合所定资质等级标准，且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的，则其年检结论为(　　)。

在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是(　　)。

关于网络计划下列表述正确的有(　　)。

湿地拥有独特的自然景观美。湿地的自然景观是湿地自然而然、自足自得的自然之性的，是大自然的造就的自然生态平衡之美。依次填入画横线处最恰当的一项是()。

ClassA是一个类，且有如下语句序列ClassAc1,c2;ClassAc3=newMyClass;ClassA&c4=c1;则ClassA的构造函数被调用的次数是