首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m3工业厂房 (带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m3工业厂房 (带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%
admin
2012-10-16
63
问题
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m3工业厂房 (带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件:
事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日;
事件2:施工过程中,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日;
事件3:5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m3,
事件4:5月20~22日,因下大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日;
事件5:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑于5月30口挖坑完毕。
问题:
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?并说明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?
选项
答案
1. 事件1:索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。 事件2:索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。 事件3:索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。 事件4:索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。 事件5:索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。 2.事件2:索赔工期5天(5月15~19日)。 事件3:索赔工期2天。 因增加工程量引起的工期延长,按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量; 4500÷10=450(m3) 现增加工程量900m3,因此应增加工期为: 900÷450=2(天) 事件4:索赔工期3天(5月20~22日)。 因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。 事件5:索赔工期1天(5月23日)。 工程修复导致的工期延长责任由业主承担。 共计索赔工期为:5+2+3+1=11(天)。 3.事件2:(1)人工费:15×23=345(元) (注:增加的人工费应按人工费单价计算。) (2)机械费:450×5=2250(元) (注;机械窝工,其费用应按租赁费计算。) (3)管理费:345×30%=103.5(元) (注:题目中条件为管理费为增加人工费的30%,与机械费等无关。) 事件3:可直接按土方开挖单价计算: 900×4.2(1+20%)=4536(元) (注:此处与按FIDIC条款计算不一样)。 事件4:费用索赔不成立。 (注;因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担) 事件5:(1)人工费:30×23=690(元) (2)机械费:450×1=450(元) (注:不要忘记此时机械窝工1天。) (3)管理费:690×30%=207(元) 合计可索赔费用为: 345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/daI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
《中华人民共和国环境保护法》规定,对污染环境、破坏生态,损害社会公共利益的行为,符合下列条件的社会组织可以向人民法院提起诉讼()。
根据《建设项目环境影响评价行为准则与廉政规定》,下列关于承担建设项目环境影响评价工作的机构(以下简称“评价机构”)或者其环境影响评价技术人员,应当遵守的规定,说法错误的是()。
根据《中华人民共和国森林法》,在林区非法收购明知是盗伐、滥伐的林木的,由林业主管部门责令停止违法行为,没收违法收购的盗伐、滥伐的林木或者变卖所得,可以并处违法收购林木的价款()的罚款。
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内进行夜间建筑施工,因特殊需要必须连续作业的,必须()。
《中华人民共和国防沙治沙法》规定,县级以上地方人民政府林业或者其他有关行政主管部门,应当为()治沙活动提供治理地点和无偿技术指导。
根据《规划环境影响评价条例》,审查小组提出对规划环境影响报告书进行修改并重新审查的情形有()。
《中华人民共和国矿产资源法》规定:耕地、草原、林地因采矿受到破坏的,矿山企业应当()地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施。
人海排污口位置的选择,应当根据海洋功能区划、海水动力条件和有关规定,经科学论证后,报()审查批准。
某企业采用挥发性有机物含量低的涂料,在靠近厂界的露天场地进行涂装作业,经监测该侧厂界浓度超标。根据《中华人民共和国大气污染防治法》工业污染防治的有关规定,该企业优先考虑的整改措施是()。
依据《中华人民共和国草原法》关于“禁止开垦草原"有关规定,对()应当有计划、有步骤地退耕还草。
随机试题
汽车车身制图坐标系的确定采用__________确定坐标系。
最早开始记录病人的姓名举止病状以及方药等作为诊疗的原始资料的医家是
膀胱癌的组织学类型可以是
患者身体强壮、胖瘦适中,饮食无偏嗜,二便通调,面色红润,性格开朗随和,精力充沛,举动灵活,睡眠良好。属于
宜斯策略是指生物为生存和繁衍而采取的一种比较稳定的策略,即如果种群的大部分成员采用某种策略,而这种策略的好处是其他策略所比不上的,则这种策略就是进化上的稳定策略。 根据上述定义,下列各项属于宜斯策略的是()。
下列关于利率的表述正确的是()。
《人民警察法》规定,年满( )的公民可以担任人民警察。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准逮捕的时间()
A、 B、 C、 D、 D第一项分子加分母等于第二项的分子,第一项的分母加第二项的分子等于第二项的分母,依次类推,第五项的分子等于第四项的分子加分母,第五项的分母等于第四项分母加第五项分子,因此,第五项为
Everysooften,lateatnight,DavidWoodlandstealsawaytothedenofhishomeinAberdeen,Washington,sothathecanchecks
最新回复
(
0
)