首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料: 某二级公路的主要工序如下表: 施工单位编制了如下图所示的网络计划。 施工中发生了如下事件: 事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。 事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。 事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工1
背景材料: 某二级公路的主要工序如下表: 施工单位编制了如下图所示的网络计划。 施工中发生了如下事件: 事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。 事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。 事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工1
admin
2017-10-19
55
问题
背景材料:
某二级公路的主要工序如下表:
施工单位编制了如下图所示的网络计划。
施工中发生了如下事件:
事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。
事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。
事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。
针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。
问题:
针对背景中的网络计划,分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。
选项
答案
针对背景中的网络计划,C,D,E工作工期索赔和费用索赔的合理性分析如下。 C工作:工期索赔和索赔不合理。因为导致C工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。 D工作:工期索赔和费用索赔不合理。虽然百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力,施工单位理应可以索赔 工期,但是D工作的总时差为30d,晚开工15d,没有超过其总时差,所以不可提出工期索赔的申请。不可抗力发生后的停工损失的责任应由施工单位承担,所以也不可提出费用索赔的申请。 E工作:工期索赔不合理,费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担,因此可提出费用索赔的申请。但出于E工作有10d的总时差,停丁时间滑右超讨总时差,因此不呵提出工期索赔的申请。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ddkw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景:某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为:长8m、宽6m、高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。桩身混凝土浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后
给水排水压力管道的水压试验分为()。
背景:某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图所示:施工过程中,发生了如下事件:事件一:由于施工方法不当,打桩1工程
背景:某城市桥梁工程,上部结构为预应力混凝土连续梁,基础为直径1200mm钻孔灌注桩,桩基地质结构为软岩。A公司中标该工程。投标时钢筋价格为4500元/t,合同约定市场价在投标价上下浮动10%内不予调整;上下浮动超过10%时,对超出部分
大体积混凝土构筑物产生裂缝的原因有()。
利用道路桥梁跨越河流的燃气管道,其输气压力不应大于()MPa。
喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,()顺序进行。
柱式墩台模板、支架除应满足强度、刚度要求外,稳定计算中应考虑()影响。
背景资料:某公司承接一座城市跨河桥A标,为上、下行分离的两幅桥,上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁结构,跨径为70m+120m+70m。建设中的轻轨交通工程B标高架桥在A标两幅桥梁中间修建,结构形式为现浇变截面预应力混凝土连续箱梁,跨径为87.5
( )是以时间为横轴,以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线。
随机试题
急性胰腺炎0胆石症
中国东方冶金集团代表中国碳化钨产业向国务院商务部提出了对原产于A国的碳化钨进行反倾销调查的申请。商务部经审查裁定倾销不成立。东方冶金集团对商务部的裁定不服,向法院提起行政起诉。依据有关规定,下列说法哪一项是正确的?
(2015·陕西)我国政府与一百多个国家和地区以及联合国教科文组织等国际组织建立了教育合作与交流关系,同各国政府签署了一千多项双边及多边教育合作与交流协议和执行计划。这反映了教育发展()的趋势。
党中央计划五年内将选聘50万大学毕业生到村里任职,这个措施有什么积极意义?
税务机关要打造实名QQ交流平台.你怎么宣传?
(2015山东)车间领到一批电影票和球票发放给车间工人,电影票是球票数的2倍。如果每个工人发3张球票,则富余2张,如果每个工人发7张电影票,则缺6张,问车间领到多少张球票?
下面程序的运行结果是______。#defineDOUBLE(x,y)x/ymain(){intx=4,y=2,t;t=DOUBLE(x+y,x-y);printf("%d",t);}
如果要显示的记录和字段较多,并且希望可以同时浏览多条记录及方便比较相同字段,则应创建的报表类型是
【B1】【B4】
Intimesofeconomiccrisis,Americansturntotheirfamiliesforsupport.IftheGreatDepressionisanyguide,wemayseeadr
最新回复
(
0
)