首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图4-1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表4-1。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图4-1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表4-1。 工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成
admin
2013-03-28
40
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图4-1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表4-1。
工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:
事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m
3
,工作持续时间未变。
事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。
事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
问题:
1.根据第4周末的检查结果,在图4-1上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D3项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D工作出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、事件4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
选项
答案
1.(1)绘制实际进度前锋线如图4-2所示。 [*] (2)分析B、C、D3项工作的实际进度情况: 1)B工作拖后1周,不影响工期,因B工作总时差为1周。 2)C工作拖后1周,不影响工期,因c工作总时差为3周。 3)D工作拖后2周,影响工期2周,因D工作总时差为零(或D工作为关键工作)。 2.项目经理应批准工程延期2周。 理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位责任。 3.(1)施工单位可否就事件2、事件4提出费用索赔的判断及理由: 事件2不能索赔费用,因异常恶劣的气候造成施工单位施工机械损坏和施工人工窝工的损失不能索赔。 事件4可以索赔费用,因施工中发现地下文物属非施工单位原因。 (2)可获得的索赔费用为;4台班×100元/台班+1200元=1600元。 4.事件3中C工作发生的费用不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故认为该项费用已含在分部分项工程费用中。 5.前4周施工单位可以得到的结算款为: A工作:840m
3
×300元/m
3
=252000元 B工作:1200m
3
×25%×320元/m
3
=96000元 D工作:4台班×100元/台班+1200元=l600元 合计:(252000+96000+1600)元=349600元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dh75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作,有利于()
以下属于地方城建档案管理部门职责的是()。
对建设工程风险,常用的组合分解方式是按()3方面进行风险分解。
监理工程师的职业道德守则中包括()等内容。
目标动态控制过程中,()组成一个连续不断的“循环链”。
()属于建设工程文件。
进行任务分解与确定合同数量、内容时应考虑()因素。
项目投资是由()因素组成。
在( )模式中,承包商承担“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险。
随机试题
肾毒性较明显脱发发生率高达30%.~60%.
陈某持甲银行借记卡在ATM机上取款,后发现卡内10万元余额被盗刷一李。陈某诉至H省S市C区法院,要求甲银行赔偿10万元损失。法院以陈某保护密码不善为由,判决甲银行赔偿陈某7万元。甲银行上诉后,S市中级法院维持原判。后来,甲银行对本案申请再审。关于本案的再审
下列关于通货膨胀的表述,错误的有()。[2015年10月真题]
以下关于企业所得税征收管理的规定,表述正确的有()。
我们知道,法国国旗是由蓝、白、红三条纵向的色带组成的。实际测量可以发现.三条色带中蓝色带最宽,白色带最窄,红色带宽度居中。出现这种现象的原因是()。
人每天都会眨眼无数次,有时是有意识的动作,有时则是“自动”进行的。这些“自动”进行的眨眼动作的主要目的是()。
第一台计算机在研制过程中采用了哪位科学家的两点改进意见( )。
选取“季度销售数量情况表”的“产品名称”列和“季度平均值”列的单元格内容,建立“簇状圆柱图”,X轴上的项为产品名称,图表标题为“季度销售数量情况图”,插入到表的A7:F18单元格区域内。
打开考生文件夹下的演示文稿yswg.pptx,按照下列要求完成对此文稿的修饰并保存。使用“暗香扑面”主题修饰全文,伞部幻灯片切换方案为“百叶窗”,效果选项为“水平”。
Tom’sproblemisthathemustuseacomputerforalongtime,buthiseyesfeeldryandtired.Thetwosolutionstheydiscussar
最新回复
(
0
)