首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协
背景 某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协
admin
2014-02-20
51
问题
背景
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负责等。
施工过程中发生下列事件:
事件1:由于安装公司任务饱和,人员机具调动不开,仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子,把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍,且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量,分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准,分包单位提出异议。
事件2:施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工,分包单位找安装公司解决,安装公司回复自行协商解决。
事件3:厂区主电缆未按时到场,拖延工期5天,分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延,安装公司认为不是自己造成的,让分包单位直接找业主协商。
事件4:分包单位为抢工期,将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便投入施工。
事件4中分包单位对业主提供材料未检查便施工的做法是否妥当?材料进场验收有何要求?
选项
答案
不妥当。进场验收要求:在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;验收要做好记录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dvsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
工程质量监督的主要内容为()。
根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为()。
水利工程建设项目的质量监督期为()。
水利部设置全国水利工程质量监督总站的主要职责是()。
各流域机构设置水利工程质量监督分站,其主要职责不包括()。
质量监督机构对水利工程质量进行()的监督管理。
工程设计有重大修改的,项目法人(建设单位)报()批准。
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007,工程质量检验的计量器具需经()级以上人民政府技术监督部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定,并具备有效的检定证书。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,投标报价的评审中,不一定涉及的因素包括()。
随机试题
科学社会主义的题中应有之义是
就诊患者的肝炎二对半检测结果:HB-sAg(-)、HBeAg(-)、抗-HBe(+)、抗-HBc(+)、抗-HBs(+),应考虑该患者是
男性,45岁,拟行疝修补术,术前常规禁饮时间不得少于
A.早晨4时B.上午8时C.中午12时D.下午7时E.午夜以后硫酸亚铁服药的最佳时间是
男,16岁。发热10天伴食欲减退,体弱。体检:体温39.6℃,脉搏74次/分,肝肋下2.0cm,脾肋下1.0cm。外周血白细胞2.6×109/L,中性粒细胞0.85,淋巴细胞0.14,嗜酸性粒细胞0.01,临床上拟诊断伤寒,为确定诊断选用下列哪一种培养最恰
患者两天前受寒,出现恶寒发热、头身疼痛,鼻塞流涕,舌淡红,苔薄白,脉象轻取即得,重按稍减而不空,举之有余,如水上的漂木。根据脉诊的内容,回答以下问题。若脉象按之有力,则为
某自诉案件被告人患有严重心脏病,在自诉人提交自诉状后,法院进行审查的过程中,被告人死亡,那么法院应当如何处理?
对从事有害作业的人员,用工单位应按国家颁布的《中华人民共和国职业病预防》等有关规定进行职业性健康体检,对健康有特殊要求的劳动者,用工单位必须对其进行()健康检查,不得安排有职业禁忌的劳动者从事所禁忌的工作。
下列荷载属于可变作用荷载的有()。
凡是逾期送达要约人的承诺,只要要约人缄默,合同即告成立。()
最新回复
(
0
)