首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括( )。
下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括( )。
admin
2020-07-01
32
问题
下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括( )。
选项
A、不可抗力事件的影响
B、承包人采购的施工材料未按时交货
C、施工许可证没有及时颁发
D、不具备合同约定的开工条件
E、工程师未按合同约定提供所需指令
答案
A,C,D,E
解析
本题考查重点是“工期顺延”。《施工合同示范文本》规定,因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
因此,本题的正确答案为A、C、D、E。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/e8ku777K
本试题收录于:
建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类
0
建设工程法规及相关知识
一级建造师
相关试题推荐
( )是指国家专利主管机关依法授予专利申请人及其继承人在一定期间内实施其发明创造的独占权。
下列表述中,对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则,正确的有()。
根据《安全生产法》规定,在进行施工组织设计时,储存危险物品的仓库与员工宿舍()。
用人单位可以解除劳动合同,但应提前通知劳动者。出现下列( )情形,用人单位可以在提前通知劳工者的情况下解除劳动合同。
《建设工程安全生产管理条件》规定,建设单位应当在拆除工程施工()日前,将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
根据《民事诉讼法》第一百四十七条的规定,当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起( )日内向上一级人民法院提起上诉。
根据《工程建设施工招标管理办法》,必须招标的工程建设项目应当具备()条件时才能进行施工招标。
代理,是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。( )承担民事责任。
某施工现场所需主要临时用电设备包括1台起重机械和3台电焊机,则施工单位应当()。
下列做法中,( )符合《中华人民共和国建筑法》关于建筑工程发承包的规定。
随机试题
提出治吐血三要法的是:
6个月男孩,以发热,喷射性呕吐3天,抽搐3次而来急诊,其母述患儿病后精神不振,嗜睡,有时烦躁,易激惹,面色灰白,当地按“上感并高热惊厥”治疗2天无效,WBC21×109/L,中性粒细胞82%,淋巴细胞18%为确定诊断,下一步选择最恰当的检查应是
拔牙钳喙与牙长轴平行是为了
阻塞性肺气肿病人肺通气指标肯定下降的是
高效便民是社会主义法治理念的要求,也是行政法的基本原则。关于高效便民,下列哪些说法是正确的?(2011年试卷二第77题)
国有经济战略调整的原则是()。
光明小学五.二班35人外出春游,老师给小明88元到冰激凌店买巧克力味和草莓味两种冰激凌。如果买20只巧克力味和15只草莓味的就差2元钱,如果买15只巧克力味和20只草莓味冰激凌就剩3元,一只草莓味冰激凌的价格是()元。
近代提出“体用一致”的文化教育观的人物是
[*]
—I’msorry.I’mlate.—______,Lin.
最新回复
(
0
)