首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%,税金为人、材、机费与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%,税金为人、材、机费与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条
admin
2010-11-22
28
问题
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%,税金为人、材、机费与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条款内容如下:
1.当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在10%以上时,可以调整综合单价:调整方法是:由监理工程师提出新的综合单价,经业主批准后调整合同价格。
2.安全文明施工措施费,根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例凋整,专业工程措施费不予调整。
3.材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比,变化幅度不超过10%时,价格不予调整,超过10%时,可以按实际价格调整。
4.如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件,工期可以顺延,损失费用均由承包商承担。
在工程开工前,承包商提交了施工网络进度计划,如图4-2所示,并得到监理工程师的批准。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:清单中D工作的综合单价为450元/m
3
。在D工作开始之前,设计单位修改了设计,D工作的工程量由清单工程量4000m
3
增加到4800m
3
,D工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。
事件2:在E工作施工中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一个关键配件,使该设备无法正常安装,导致E工作作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。
事件3:H工作是一项装饰工程,其饰面石材由业主从外地采购,由石材厂家供货至现场。但因石材厂所在地连续多天遭遇季节性大雨,使得石材运至现场的时间拖延,造成H工作晚开始5天,窝工人工费损失8000元,窝工机械费损失3000元。
对于事件2,承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔,工期和费用索赔各是多少?
选项
答案
对于事件2,承包商不可以向业主进行工期和费用索赔。 理由:业主只是推荐,采购设备的合同是由承包商和设备制造厂签订的,并承担相应风险,相对于业主而言,由于设备出现问题的责任应由承包商承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/e975777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
项目监理组织也像其他组织一样,由()因素构成,各因素之间密切联系,形成一个整体。
监理工程师的权利主要包括()。
结构维是按建设工程组成内容进行分解,也就是考虑()的不同风险。
从()的角度,建设工程风险管理的目标通常表述为:“实际投资不超过计划投资;实际工期不超过计划工期,实际质量满足预期的质量要求;建设过程安全”。
依据《中华人民共和国建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备()等条件。
在建设工程风险识别过程中,核心工作是()。
在损失控制计划系统中,在损失基本确定后的处理计划为()计划。
为适应监理工作的需要,组织结构形式选择的基本原则有()。
建立建设工程数据库,应当注意()。
大型建筑或者结构复杂的建筑工程,在由两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包时,应按()业务许可范围承揽工程。
随机试题
胡马依北风,__________。
治疗血证的犀角地黄汤首载于
某男,砂轮厂操作工。近年主诉手麻、手痛,夜间疼痛加剧,影响睡眠,来院就诊。考虑为局部振动病应作的检查为
牙外伤时一定存在的伴发损伤是
下列关于被狂犬病兽咬伤后是否发病的叙述,不正确的是
A.0.3%醋酸溶液B.0.1%醋酸溶液C.1%~4%碳酸氢钠溶液D.2%~3%硼酸溶液E.1%~3%过氧化氢溶液常用于铜绿假单胞菌感染的漱口溶液是
下列哪项不是美国存托凭证发行必需的步骤?( )
在进行资产减值测试时,下列各项中属于资产预计未来现金流量的是()。
北洋政府广泛运用判例与解释例,补充了成文法之未备,使之成为案件判决的重要依据。有权作出解释例的机构是()。
设求du.
最新回复
(
0
)