背景资料某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明确了如下部分条款：(

admin2014-05-26 58

问题背景资料
某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明确了如下部分条款：(1)报价采用工程量清单模式。(2)结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。(3)本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工的因素，保证不因此情况追加工程款。(4)主要装饰部位的石材由建设单位供货，其他材料由施工单位自行采购。施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为8．7m，报告厅标高为5．6m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提前进行，建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三：施工进行到20天时，由于设计变更，造成工程停工9天；施工进行到44天时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2天；施工进行到92天时，因业主方石材不能到场，使非关键线路上某工作延误10天(该工作总时差4天)；施工进行到154天时，由于其他材料进场不及时，延误工期2天。针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关证明材料和计算依据。
问题：
事件三中，分别分析施工单位提出的各项索赔是否成立?并说明理由。

选项

答案(1)因设计变更造成的工程停工9天工期索赔成立。理由：设计变更属业主承担范围。(2)因罕见暴风雨导致的2天工期索赔成立。理由：不可抗力引起的工期延误应予以顺延。(3)因石材不能到场造成的工期延误索赔成立。理由：因石材属甲方供材，其延误应由建设单位负责，因为此工作在非关键线路上，仅影响总工期10一4=6(天)，故只能索赔6天。(4)因其他材料进场不及时造成的2天工期索赔不成立。理由：其他材料由施工单位自行采购，属施工单位组织不力，索赔不予支持。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eILu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

大跨径劲性骨架混凝土拱桥拱圈浇筑前应进行()。

涌水段施工采用辅助坑道排水时应符合的要求有()。

计算拱架施工预拱度时，应考虑的因素有()。

下列关于悬臂浇筑施工风险控制措施的论述，错误的是()。

在浮运、就位的任何时间内，沉井露出水面的高度均不应小于()m，并应考虑预留防浪高度或采取防浪措施。

桥梁的桥面与低水位之间的高差称为()。

下列不属于测定最佳含水量的试验方法的是()。

仲裁的特点主要有()

肉毒梭菌引起食物中毒的原因是该菌产生一种毒素引起的，是一种什么毒素

我们把对物体距离、形状、大小、方位等特性的知觉，称为

高碳钢是指含碳量大于()%的碳素钢。

企业在持续经营过程中，会自发地、直接地产生一些企业经营需要的自发性流动负债，如()。

根据《房产税暂行条例》的规定，下列关于房产税纳税人的表述中，不正确的是(　　　)。

克里斯泰勒的中心地理论认为，在交通原则基础上，形成的中心地系统统称为()。

反现作用，是指一种自我防御机制，其作用在于以相反的态度来掩盖某种不能接受的无意识欲望和本能冲动。根据上述定义，下列不属于反现作用的是()。

有如下程序：#includeusingname$paeestd；classBase{private：voidfun1()const{cout

建筑工程管理与实务

一级建造师

大跨径劲性骨架混凝土拱桥拱圈浇筑前应进行()。

涌水段施工采用辅助坑道排水时应符合的要求有()。

计算拱架施工预拱度时，应考虑的因素有()。

下列关于悬臂浇筑施工风险控制措施的论述，错误的是()。

在浮运、就位的任何时间内，沉井露出水面的高度均不应小于()m，并应考虑预留防浪高度或采取防浪措施。

桥梁的桥面与低水位之间的高差称为()。

下列不属于测定最佳含水量的试验方法的是()。

仲裁的特点主要有()

肉毒梭菌引起食物中毒的原因是该菌产生一种毒素引起的，是一种什么毒素

我们把对物体距离、形状、大小、方位等特性的知觉，称为

高碳钢是指含碳量大于()%的碳素钢。

企业在持续经营过程中，会自发地、直接地产生一些企业经营需要的自发性流动负债，如()。

根据《房产税暂行条例》的规定，下列关于房产税纳税人的表述中，不正确的是( )。

克里斯泰勒的中心地理论认为，在交通原则基础上，形成的中心地系统统称为()。

反现作用，是指一种自我防御机制，其作用在于以相反的态度来掩盖某种不能接受的无意识欲望和本能冲动。根据上述定义，下列不属于反现作用的是()。

有如下程序：#includeusingname$paeestd；classBase{private：voidfun1()const{cout

根据《房产税暂行条例》的规定，下列关于房产税纳税人的表述中，不正确的是(　　　)。