某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同

admin2010-03-16 65

问题某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同<示范文件)》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的工程停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元/天，误期损失赔偿费为5000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图3所示 (单位：天)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。

事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费，由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天 (每停一天影响30工日，10台班)；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122天。
事件4中试验检验费用应由谁承担?

选项

答案不论何时进行质量检验，其后果责任均由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。若构件质量检查检验不合格，由承包人即施工单位来承担费用；若构件质量检查检验合格，由发包人即建设单位承担费用。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eOv5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

引进设备合同中采用FOB条件交货的，海运风险由()承担。

监理单位履行特定职务所用费用监理合同无约定的，由()。

依据委托监理合同，监理单位有权()。

设备工程设计合同设计人未按约定期限完成设计任务，委托方可以要求设计方()。

设备采购合同的目的是转移()。

有关工作程序的术语有()。

进度计划在有关()等方面是很重要的。

新黄皮书中规定的有关争议应通过国际仲裁对其作出最终解决的内容有()；

工程师接到通知后，可与承包商商定竣工检验的日期，或决定并通知承包商在该日期后的()天内的某口或数闩内进行竣工检验。

以下何项不是癫证的表现

口腔癌性变表现型不包括

单代号网络图中的节点一般用()绘制。

计算工资时，企业专设销售机构人员的工资应记入()。

欧洲银行业监管局、欧洲证券和市场监管局与欧洲保险和养老金监管局分别负责对银行、证券和保险的宏观审慎监管。()

行政事业单位会计是反映和监督单位预算执行及各项业务活动的专业会计，但不是预算会计的组成部分，属于财务会计。()

做好班主任工作的前提是()。

美国哲学家爱默生认为，“_______是人生的第一财富”。

下列不属于方案抉择主要方法的是()。

关于系统总线，以下叙述正确的是(7)。