某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是( )。

admin2019-04-24 57

问题某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是( )。

选项 A、发包人要求的设计变更
B、发包人未按期审查承包人文件
C、承包人未按已确认修改的设计文件实施
D、发包人提供的材料延误
E、异常不利的气候条件

答案A，B，D

解析在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
①发包人责任原因：变更；未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；因发包人原因导致的暂停施工；未按合同约定及时支付预付款、进度款；发包人提供的基准资料错误；发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；发包人造成工期延误的其他原因。
②政府管理部门的原因。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eRZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

工程质量问题出现后，为防IE其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的(　　)。

下列关于参与工程建设各方质量责任或质量职责的说法，正确的有(　　)。

在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按(　　)分解的。

监理工程师组织图纸会审后，应将整理成的会审问题清单在设计交底前(　　)交设计单位。

监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。

在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(　　)等。

某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是(　　)。

在设计合同履行过程中，设计人的责任包括(　　)。

在开标时，如果发现投标文件出现(　　)等情况，应按无效投标文件处理。

最初的物料需求计划没有考虑生产企业现有生产能力和采购条件约束，计算出的物料需求的时间可能由于设备、原料或工时等原因无法生产，被称为()

A、耐受性B、耐药性C、快速耐受性D、心理依赖性E、生理依赖性短时间内反复用药数次后即药效递减直至消失的是（　　）。

李河因病死亡，没有继承人，其所遗留的房屋无人继承，李河所在的村委会向人民法院申请认定该房屋为无主财产，法院受理了该案件。关于人民法院的下列行为，正确的是哪种?()

某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商可以据此提出工程延期的是(　　)。

运用动态控制原理实施工程项目的进度控制，下列各项工作中应首先进行的工作是()。

公司债券的类型主要有()。

根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为中，属于行为人实施了利用信用证进行诈骗的行为有()。

下图为某城市地租等值线分布示意图。读图完成下列问题。甲处最适宜规划成为()。

Musiccomesinmanyforms;mostcountrieshaveastyleoftheirown.【C1】______theturnofthecenturywhenjazzwasborn,Amer

唐三彩(Tricolor-glazedPotteryoftheTangDynasty)是一种著名陶器(pottery)。它的诞生可以追溯到唐朝以前。“三彩”是多彩的意思，并不是只有三种颜色。唐三彩吸取了中国国画和雕塑(sculpture)的技巧，

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

工程质量问题出现后，为防IE其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的( )。

下列关于参与工程建设各方质量责任或质量职责的说法，正确的有( )。

在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按( )分解的。

监理工程师组织图纸会审后，应将整理成的会审问题清单在设计交底前( )交设计单位。

监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。

在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。

某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。

在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。

在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。

最初的物料需求计划没有考虑生产企业现有生产能力和采购条件约束，计算出的物料需求的时间可能由于设备、原料或工时等原因无法生产，被称为()

A、耐受性B、耐药性C、快速耐受性D、心理依赖性E、生理依赖性短时间内反复用药数次后即药效递减直至消失的是（ ）。

李河因病死亡，没有继承人，其所遗留的房屋无人继承，李河所在的村委会向人民法院申请认定该房屋为无主财产，法院受理了该案件。关于人民法院的下列行为，正确的是哪种?()

某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商可以据此提出工程延期的是( )。

运用动态控制原理实施工程项目的进度控制，下列各项工作中应首先进行的工作是()。

公司债券的类型主要有()。

根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列行为中，属于行为人实施了利用信用证进行诈骗的行为有()。

下图为某城市地租等值线分布示意图。读图完成下列问题。甲处最适宜规划成为()。

Musiccomesinmanyforms;mostcountrieshaveastyleoftheirown.【C1】______theturnofthecenturywhenjazzwasborn,Amer

唐三彩(Tricolor-glazedPotteryoftheTangDynasty)是一种著名陶器(pottery)。它的诞生可以追溯到唐朝以前。“三彩”是多彩的意思，并不是只有三种颜色。唐三彩吸取了中国国画和雕塑(sculpture)的技巧，

工程质量问题出现后，为防IE其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的(　　)。

下列关于参与工程建设各方质量责任或质量职责的说法，正确的有(　　)。

在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按(　　)分解的。

监理工程师组织图纸会审后，应将整理成的会审问题清单在设计交底前(　　)交设计单位。

在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(　　)等。

某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是(　　)。

在设计合同履行过程中，设计人的责任包括(　　)。

在开标时，如果发现投标文件出现(　　)等情况，应按无效投标文件处理。

A、耐受性B、耐药性C、快速耐受性D、心理依赖性E、生理依赖性短时间内反复用药数次后即药效递减直至消失的是（　　）。

某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商可以据此提出工程延期的是(　　)。