首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合同工期390 d,合同总价5 000万元。合同中约定按《建筑安装工程费用项目组成》综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之
【背景资料】 某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合同工期390 d,合同总价5 000万元。合同中约定按《建筑安装工程费用项目组成》综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之
admin
2016-03-02
30
问题
【背景资料】
某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同,合同工期390 d,合同总价5 000万元。合同中约定按《建筑安装工程费用项目组成》综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。
施工前施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,如图4—1所示。
该工程在施工过程中出现了如下事件。
事件1:因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10 d,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件2:基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15 d,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件3:因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10 d,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。
事件4:结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30 d。
事件5:因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
【问题】
对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
选项
答案
事件1:不能获得工期补偿,因为工作A的延期没有超过其总时差。但可以获得费用补偿,因为图纸未标明的地下障碍物,属于建设单位应承担风险。 [*] 事件2:不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳坍塌属于施工单位施工方案有误,损失应由承包商承担。 事件3:能获得工期补偿,应由建设单位承担不可抗力的工期风险。但不能获得费用补偿,因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。 事件4:能获得工期和费用补偿,因为此工程变更属建设单位的责任。 事件5:不能获得费用补偿,因该工程是固定总价合同,物价上涨风险应由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/em6u777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
在安全防范工程的施工中,安全防范设备检验检测的紧后程序是()。
背景资料:某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工,该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建,已基本完工。安装公司进场后,按合同工期要求,与建设单位和制药厂生产设备主机及
背景资料:某安装公司承包了某医院住院大楼的机电安装工程,包括给水排水、电气、通风空调、智能化等工程。采用工程量清单计价,固定单价合同,签约合同价为5000万元,其中含暂列金额为500万元。合同于6月16日签订,合同约定:工程的设备、材料由业主指定
敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃,橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并进行绝缘电阻测试。
背景资料:某施工单位承担的一项机电安装工程进入单体试运行阶段。项目部计划对一台解体出厂、现场组装的大型裂解石油气压缩机进行试运行,该压缩机转速为5850r/min。试运行前进行检查,确认试运行范围内的工程,压缩机出口管道系统设计压力为11.2MP
背景资料:某机电安装公司承接一项炼油厂的塔体群安装工程,工程内容包括:各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工程等。其中最高塔体为42m,最重塔体为102t。合同工期为3个月,合同约定:如果合同工期违约1d罚款10000元,如每提前1d奖励500
背景资料:某电力建设公司承接2×1000MW电厂建设工程的总承包任务。考虑工期和专业特长的要求,辅助工程采用分包的方式组织建设。在工程建设中发生如下事件:事件一:在发电机转子安装时,施工单位进行了发电机转子安装前单独气密性试验,在试验压
设备及管道防腐蚀施工中,金属涂层施工应采用()方式。
当阀门与管道连接时,要求阀门在关闭状态下安装的是()方式连接。
某公路工程施工中,施工单位在路面无机结合料稳定基层施工过程中,出现以下情况:(1)由于本工程的路面属高级路面,所以采用粉煤灰稳定细粒土做该路面的基层。(2)在选择水泥时,施工单位选择了终凝时间较短的水泥。(3)经检测,该工程中使用的
随机试题
CliffordStollranacomputersysteminBerkeley,California.Asasystemadministrator,hekeptacloseeyeontherecords.On
A.左心功能不全B.大量心包积液C.房颤D.肥厚型梗阻性心肌病E.主动脉瓣关闭不全奇脉
β2受体激动剂首选的给药方式为()
下列选项中,有关企业债券持有人的说法正确的是()。
重力式码头预制沉箱混凝土设计强度等级为C30,预制场实际统计混凝土立方体试件的抗压强度标准差为3.0MPa,该混凝土的配制强度应为()。
当钢筋笼制作时,一般采用(),以确保焊口平顺。
下列选项中,属于中国银监会负责监管的非银行金融机构的是()。
2016年7月1日,人民法院裁定受理了A公司的破产申请,并同时指定了管理人。在该破产案件中,存在下述情况:(1)A公司的股东甲公司抽逃出资100万元,其中A公司董事张某协助其抽逃出资。2016年7月10日,管理人代表A公司对甲公司和张某提起诉讼,要求甲公
近年来,以政务微博方式为代表的网络问政大大方便了政府和群众之间的联系。与此同时,也有少部分干部陷入认识误区,认为有了网络,跑基层、搞调研就不重要了,在办公室点点鼠标,社情民意就能尽收眼底。对此,《光明日报》评论认为,上网尽管只隔了一个屏幕,但还是有距离的;
根据材料,下列说法正确的是()。
最新回复
(
0
)