首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层.建筑面积12000m2,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF一2013—0201)签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,
背景: 某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层.建筑面积12000m2,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF一2013—0201)签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,
admin
2017-06-11
42
问题
背景:
某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层.建筑面积12000m
2
,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF一2013—0201)签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履约过程中发生了以下事件:
事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
问题:
事件一中,乙方的索赔是否成立?结合合同索赔条款说明理由。
选项
答案
事件一中,乙方的索赔成立; 理由:根据合同(范本)索赔条款,承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师(甲方或监理)提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料(或在索赔事件终了后28d内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告)。 本工程连续停工25d,复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方超期未答复,视为甲方已经认可,所以乙方的索赔已经生效。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eq8w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( )。
砖基础施工前,砖应提前l-2d浇水湿润,浇结普通砖含水率宜为( )。
石材饰面板安装较常采用的传统方法是( )。
下列属于费用索赔计算方法的是( )。
在建筑物的测设方法中,( )适用于测设点靠近控制点,便于量距的地方。
该工程达到()条件,方可竣工验收。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)的规定,单位工程质量验收合格应符合()等规定。
[背景资料]某建筑公司承接一项基础工程的施工任务,施工过程划分为土方开挖、做混凝土垫层、钢筋混凝土基础、回填土4个。该公司拟采用流水施工方法组织施工,根据工程情况,该基础工程在平面上分成两个施工段,施工网络计划如图1所示,图中箭线下方数字为工作的正
水泥混凝土垫层的厚度不应小于()。室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于()。
某18层办公楼,建筑面积32000m2,总高度7lm,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,脚手架采用悬挑钢管脚手架,外挂密目安全网,塔式起重机作为垂直运输工具,2008年11月9日在15层结构施工时,吊运钢管时钢丝绳滑扣,起吊离地20m后,钢管散落,造成下面作业的
分析以上各事件中监理工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?对于工程施工中发生的工程变更,监理工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
随机试题
在如图11所示的算法流程图中,若输入s=6,输出的结果为()。
鼻咽癌放射治疗后开口受限的常见原因是
运动神经切断后所支配的肌肉萎缩,是因为失去神经的()
周老太自年轻时丈夫去世后,就独自抚养两个儿子长大成人。儿子成家单独生活后,因周老太年老体弱,两个儿子都不愿意赡养,周老太伤心至极,向人民法院起诉,要求人民法院为其与儿子分家析产并责令儿子支付赡养费。一审人民法院经过审理判决两个儿子每人向周老太一次性支付赡养
钴的价层电子构型是3d74s2,钴原子外层轨道中未成对电子数为:
关于人造地球卫星的第一宇宙速度,下列说法正确的是()。
“一战”前争夺奥斯曼帝国遗产的国家不包括()。
某高校的校园网由1台核心设备、6台汇聚设备、200台接入设备组成,网络拓扑结构如下图所示,所有汇聚设备均直接上联到核心设备,所有接入设备均直接上联到汇聚设备,在网络系统抽样测试中,按照抽样规则,最少应该测试(60)条汇聚层到核心层的上联链路和(
桌子
Theauthorisprimarilyaddressing______.Thefirstparagraphismainlyabout______.
最新回复
(
0
)