首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某火力发电厂两台大型锅炉安装工程,业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时,业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、 工程价款和违约责任等都做了具体约定。 施工合同在履行过程中发生下列事件:
背景 某火力发电厂两台大型锅炉安装工程,业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时,业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、 工程价款和违约责任等都做了具体约定。 施工合同在履行过程中发生下列事件:
admin
2017-05-08
27
问题
背景
某火力发电厂两台大型锅炉安装工程,业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时,业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、
工程价款和违约责任等都做了具体约定。
施工合同在履行过程中发生下列事件:
事件一:A公司将其中的一台锅炉安装分包给具有相应资质的B公司施工,并向B公司提供吊装设备;
事件二:A公司进场后向业主提交了55kW临时用电计划,随即开始临时用电施工;
事件三:在基础工程施工时,碰到地下有较大的古墓和文物,使整个工期停工20天,A、B公司各损失费用5万元;由于A公司的吊车未及时运抵施工现场,使B公司进度计划中关键路线上的部分工程停工10天,并损失费用3万元;设备安装过程中,因大暴雨成灾,造成A公司吊装机具修理费5万元,A、B公司停工3天,窝工费各2万元。三次停工A公司都及时向业主提出工期和费用索赔申请,并及时提供了有关资料和记录。
问题:
事件三中,A公司的三次索赔申请能否成立?说明理由。
选项
答案
第一次提出的索赔成立。理由是:遇到地下古墓和文物引起的停工应视为业主的风险,而非A公司的责任;因此业主应承担支付A公司(含B公司)停工时的经济损失及工期延误的责任。第二次提出的索赔不能成立。理由是:B公司施工用的施工机具是A公司提供的,吊车未能按时进场,造成工期延误属总包A公司的原因,与业主无关。B公司可向A公司进行工期和费用索赔。第三次提出的工期索赔成立,费用索赔不成立。理由是:不可抗力的自然灾害造成的费用损失各自承担,工期可顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/evou777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
水利工程建设项目的招标工作程序包括( )。
根据《堤防工程施工规范》,干砌石砌筑应符合()等要求。
在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压最大为()V。
某水电站大坝为混凝土双曲拱坝,坝高240m,总库容58亿m3,装机容量6×55万kW,年发电量约172亿kW.h。固结灌浆施工于1994年12月开始施工,1999年3月全部完成。(1)地质简况和岩体质量分级根据岩石强度、岩体结构、围压效应、水文地质条件
根据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号),下列情形中,属于违法分包的是()。
工程抗震设防类别为()类的水工建筑物,可根据其遭受强震影响的危害性,在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度。
灌溉分水闸闸基开挖工程量为10万m3,经现场测量土石方体积比约为3:7;发包人并未要求对表土和岩石分开开挖,而合同中该部位土方、石方开挖单价分别为10元/m3、20元/m3,则该部分开挖的结算价款应为()万元。
拌合楼按工艺流程分层布置,分为进料、贮料、配料、拌合及出料共五层,其中()是全楼的控制中心。
根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF一2000--0208),承包人应根据发包人提供的测量基准测设自己的施工控制网,若监理人使用该施工控制网,则()。
形成金属镀层所采用的方法是()。
随机试题
会计岗位责任制
弱势政府时期西方国家政府职能的特点是【】
坏死组织呈灰白色豆腐渣样外观的坏死称为
一名17岁女孩,3小时前左下腹部剧烈疼痛,恶心呕吐2次,为胃内容物,体温37.5℃。肛查子宫右侧触及手拳大肿物,压痛、张力大、活动性欠佳。本例最可能的诊断是()
A、四物汤B、归脾汤C、当归补血汤D、四君子汤E、八珍汤患者面色萎黄,头晕眼花,四肢倦怠,气短少言,心悸不安,食欲减退,舌淡苔白,脉细弱。治疗应首选
《盐铁论.刑德》中认为:“春秋之治狱,论心定罪。志善而违于法者免,志恶而合于法者诛。”《圣经.旧约》、中“出埃及记.惩罚暴行的条例”中记载:……人若任意用诡计杀了他的邻舍,就是逃到我的坛那里,也当捉去把他治死。……咒骂父母的,必要把他治死。根据以上材料,结
国家工作人员甲听到有人敲门,开门后有人扔进一个包就跑。甲发现包内有20万元现金,推测是有求于自己职务行为的乙送的。甲打电话问乙时被告知“不要问是谁送的,收下就是了”(事实上是乙安排丙送的),并重复了前几天的请托事项。甲虽不能确定是乙送的,但还是允诺为乙谋取
下列属于个人经营贷款操作风险管理的是()。
甲公司为增值税一般纳税人,2018年2月2日购入需安装的生产用机器设备一台,支付价款100万元,增值税17万元。安装过程中领用本公司自产产品一批,该批产品成本为5万元,公允价值为8万元。2018年2月22日安装结束,固定资产达到预定可使用状态。则甲公司该固
招标人通过公共媒介发布招标公告,邀请所有符合投标条件的物业服务企业参加投标的招标方式,称为()。
最新回复
(
0
)