首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景:某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下2层,地上10层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定:工程工期自2013年2月1日至2013年12月31日;工程承包范围为图纸所
背景:某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下2层,地上10层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定:工程工期自2013年2月1日至2013年12月31日;工程承包范围为图纸所
admin
2015-05-04
45
问题
背景:某商业用房工程,建筑面积15000m
2
,地下2层,地上10层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定:工程工期自2013年2月1日至2013年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。合同履行过程中,发生了如下事件。
事件一:2013年5月12日施工至地下二层结构时,工程所在地区发生了7.5级强烈地震,造成施工单位钢筋加工棚倒塌,损失6万元;地下一层填充墙部分损毁,损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二:用于基础底板的钢筋进场时,钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证,施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后,即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三:截至2013年8月15日,建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四:工程竣工结算造价为5670万元,其中工程款5510万元,利息70万元,建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后,建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项,欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。问题:
事件三中,建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
选项
答案
事件三中,建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额不合理。 理由:当合同有规定时,按合同规定比例预付;当合同无规定时,应按已完工程进度款比例或已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。本工程已完工程时间进度为6.5个月,占合同时间比例为59.1%,至少安全防护费、文明施工费累计支付=120万元×59.1%=70.92万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/f1Aw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
施工机械台班单价中的可变费用包括人工费、车船使用税和( )。
根据《公路工程设计变更管理办法》,发生较大设计变更时,负责审批的单位是()。
根据《公路工程质量检测评定标准》,不属于石方路基实测项目的是()。
以下关于填土路堤施工程序正确的是()
【背景资料】某施工单位承包了南方某二级公路D合同段路基施工,其中K8+200~K8+320为沿河路基,设计为浆砌块石路肩挡土墙(见图1),挡土墙最大高度为11.2m,设计高程211.33m,设计洪水位202.10m,常水位198.90m。施工单位
[案例四]背景某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了网络计划(时间单位:d),如下图所示,并经监理工程师批准后实施。在实施过程中,发生了如下事件。事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,
背景某桥基础为6根2.0m的钻孔灌注桩,上置8m×12m×3.5m钢筋混凝土承台,承台顶面比原始地面线低0.5m。地质与水文条件如下:0~0.60m砂砾石,下为黏性土,施工期间的水位刚好淹没原地面线。问题:在浇筑承台混凝土前对承台底应做哪些处理?
背景某施工单位承接了一段长30km的沥青混凝土路面工程,其中基层采用厂拌二灰稳定石,施工前选择了相应的施工机械并经计算确定了机械台数,施工工艺如下:其中部分路段采用两段施工,纵缝采用斜缝连接;同日施工的两个工作段接缝处,要球一段拌合整修后,留5~8m不
某二级公路的主要工序如下表:工作代号 工作名称 备注A 施工准备B 路基土石方开挖 其中部分石方需爆破施工C 挡墙基坑开挖D 涵洞施工E 桥梁基础施工 钻孔灌注桩基础F 上边坡防护工程施工 分5级,平均高40m 施
随机试题
酶促反应的特点不包括
下列关于斗篷照射野器官保护描述错误的是
一项病例对照研究,探讨妊娠期母亲的各种暴露史与新生儿先天性畸形之间的联系。在调查时,那些生畸形孩子的母亲由于心理压力常常隐瞒怀孕时的吸烟情况,而那些对照儿童的母亲,其报告就较准确。如果上述情况确实存在,并且吸烟确实增加生畸形儿的危险,那么研究结果估计的
信度是指测验分数的
经营战略的组织机构具备的基本条件不包括()。
如果公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权()以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
一个人有能力及时地采取有充分根据的决定,并且在深思熟虑的基础上实现这些决定,这体现了意志的()。
以下说法正确的是()。
衡量存储容量的常用单位有(5)。
TheWriterofthispassagehadactedasasecretaryandanactorinhisorhercareer.Fromtheauthor’spointofview,onlyba
最新回复
(
0
)