某工程，建设单位与施工总包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。工程实施过程中发生如下事件。事件1：主体结构施工时，建设单位收到用于工程的商品混凝土不合格的举报，立刻指令施工总包单位暂停施工。经检测鉴定单位对商品混凝土的抽样检验及

admin2019-05-07 53

问题某工程，建设单位与施工总包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。工程实施过程中发生如下事件。
事件1：主体结构施工时，建设单位收到用于工程的商品混凝土不合格的举报，立刻指令施工总包单位暂停施工。经检测鉴定单位对商品混凝土的抽样检验及混凝土实体质量抽芯检测，质量符合要求。为此，施工总包单位向项目监理机构提交了暂停施工后人员窝工及机械闲置的费用索赔申请。
事件2：施工总包单位按施工合同约定，将装饰工程分包给甲装饰分包单位。在装饰工程施工中，项目监理机构发现工程部分区域的装饰工程由乙装饰分包单位施工。经查实，施工总包单位为按时完工，擅自将部分装饰工程分包给乙装饰分包单位。
事件3：室内空调管道安装工程隐蔽前，施工总包单位进行了自检，并在约定的时限内按程序书面通知项目监理机构验收。项目监理机构在验收前6小时通知施工总包单位因故不能到场验收，施工总包单位自行组织了验收，并将验收记录送交项目监理机构，随后进行工程隐蔽，进入下道工序施工。总监理工程师以“未经项目监理机构验收”为由下达了《工程暂停令》。
事件4：工程保修期内，建设单位为使用方便直接委托甲装饰分包单位对地下室进行了重新装修，在没有设计图纸的情况下，应建设单位要求，甲装饰分包单位在地下室承重结构墙上开设了两个1800mm×2000mm的门洞，造成一层楼面有多处裂缝，且地下室有严重渗水。
事件3中，施工总包单位和总监理工程师的做法是否妥当，分别说明理由。

选项

答案施工总包单位的做法是妥当的。理由：施工总包单位进行了自检并在约定的时限内按程序书面通知项目监理机构验收；工程师未能在验收前24小时提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。总监理工程师的做法不妥当。理由：项目监理机构在验收前6小时通知施工总包单位因故不能到场验收不符合规定，如果项目监理机构不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求。

解析本题主要考查隐蔽工程的检查验收。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时问内修改后重新验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/f2q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列事实能导致委托代理的代理权终止的有()。

根据索赔目的的不同，索赔分为()。

设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权；②索赔理由质疑、否认权；③索赔争议裁决权；④索赔处理决定权；⑤在授权范围内，签发付款证书权。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程进度计划；⑥工程设计安装图纸、技术

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中，都将设备工程监理人员分为()。

当双方各持己见、互不妥协，如果谈判会议继续进行，往往是徒劳无益时，谈判人员经常使用的基本策略是()。

业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因往往足()。

合同签订的过程，是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程，签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后，合同即开始生效。

公开招标，也称为()，即由业主在国内外主要报纸、有关刊物上发布招标广告，公开进行招标。

A、天南星配生姜B、甘草配甘遂C、石膏配牛膝D、丁香配郁金E、藜芦配白芍相畏的配伍是

根据时间药理学的理论，糖皮质激素隔日疗法的给药时间为

下列关于婚姻对家庭财产关系影响的说法，不正确的是(　　)。

网上银行的功能不包括()。

（）是项目财务分析的基础性工作。

()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

生效的行政判决由()执行。

旅游团乘国际航班出境，要提前180分钟到达机场。()

设G={(x，y)｜0≤x≤3，0≤y≤1}是一矩形，向矩形G上均匀地掷一随机点(X，Y)，则点(X，Y)落到圆x2+y2≤4上的概率为_________．

Theexampleof"ApolloCreed"ismentionedtoshowthatThedoublemeaningoftheword"sinister"refersto

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

下列事实能导致委托代理的代理权终止的有()。

根据索赔目的的不同，索赔分为()。

设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权；②索赔理由质疑、否认权；③索赔争议裁决权；④索赔处理决定权；⑤在授权范围内，签发付款证书权。

以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有()。①设备工程合同；②设备工程合同共同条件；③设备工程合同洽商、变更协议；④招标文件、投标书、中标函；⑤设备工程进度计划；⑥工程设计安装图纸、技术

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中，都将设备工程监理人员分为()。

当双方各持己见、互不妥协，如果谈判会议继续进行，往往是徒劳无益时，谈判人员经常使用的基本策略是()。

业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因往往足()。

合同签订的过程，是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程，签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后，合同即开始生效。

公开招标，也称为()，即由业主在国内外主要报纸、有关刊物上发布招标广告，公开进行招标。

A、天南星配生姜B、甘草配甘遂C、石膏配牛膝D、丁香配郁金E、藜芦配白芍相畏的配伍是

根据时间药理学的理论，糖皮质激素隔日疗法的给药时间为

下列关于婚姻对家庭财产关系影响的说法，不正确的是( )。

网上银行的功能不包括()。

（）是项目财务分析的基础性工作。

()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

生效的行政判决由()执行。

旅游团乘国际航班出境，要提前180分钟到达机场。()

设G={(x，y)｜0≤x≤3，0≤y≤1}是一矩形，向矩形G上均匀地掷一随机点(X，Y)，则点(X，Y)落到圆x2+y2≤4上的概率为_________．

Theexampleof"ApolloCreed"ismentionedtoshowthatThedoublemeaningoftheword"sinister"refersto

下列关于婚姻对家庭财产关系影响的说法，不正确的是(　　)。