[背景] 房地产开发公司甲与施工单位乙签订了两幢高层住宅的施工合同,其中规定采用在招标文件中即已规定的阶段性付款方式,即基础工程完成后支付相应工程款的80%,结构封顶后,支付相应工程款的90%,其余工程款在竣工结算时结清。房地产开发公司甲委托监理公司A对该

admin2011-06-21 63

问题 [背景]
房地产开发公司甲与施工单位乙签订了两幢高层住宅的施工合同,其中规定采用在招标文件中即已规定的阶段性付款方式,即基础工程完成后支付相应工程款的80%,结构封顶后,支付相应工程款的90%,其余工程款在竣工结算时结清。房地产开发公司甲委托监理公司A对该两幢高层住宅进行施工阶段全方位监理。
在上部结构施工过程中,发生了如下事件:
(1)根据建设部关于套面积90m²的房型不得少于70%的新规定,房地产开发公司甲要求设计单位相应修改设计,且经有关各方一致同意;
(2)因甲供钢材未能按合同规定的时间运到现场,致使乙整个工程停工待料2周,乙就此提出工期索赔和费用索赔,并经监理工程师审核批准,亦得到甲的同意;
(3)由于该工程所在市政府出台新的规定,禁止夜间施工和节假日施工,造成该工程延期。
[问题]
乙方在工程上部结构封顶后提交的“工程款支付申请表”应有哪几个附件?项目监理机构应如何审批“工程款支付申请表”?

选项

答案乙方提交的“工程款支付申请表”应有以下几个附件: (1)经核准的工程量清单,监理工程师的审核报告、款额计算和其他有关资料; (2)经各方签字的“工程变更单”及有关资料; (3)“费用索赔审批表”及有关资料; (4)合同内项目及合同外项目其他应附加的付款凭证。项目监理机构的专业监理工程师应对乙方提交的“工程款支付申请表”及其附件进行审批,提出审核记录及批复建议。同意付款时,应说明应付的款额及其计算方法,报总监理工程师审批,并将审批结果以“工程款支付证书”批复给施工单位并通知建设单位。不同意付款时,应说明理由。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/f7v5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

货运合同中承运人的义务有()。

以付款方式进行划分，设备工程安装调试合同可分为()。

设备承揽合同除具有一般承揽合同的特征外，还具有的特征是()。

设备监理单位权利包括()。

设备监理单位义务包括()。

按照WTO规则，引进设备过程中()等行为应受制约。

勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在()万元人民币以上，必须进行招标。

下列()不是投标人的权利。

()，施工合同即宣告终止。

既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是()。

对于有下列（）情形之一的具体行政行为，人民法院可作出撤销判决。

十届全国人大五次会议经过表决，通过了()

患者，男，35岁，昏迷5d。需鼻饲饮食以维持其营养需要。鼻饲插胃管前，应将患者体位摆放为

胃癌患者黑便是由于

小儿咳嗽变异性哮喘诊断的基本条件是

近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有()。

脓肿切开引流的指征，不包括()。

“十五”期间，在国家的扶持、各兄弟省区市的支援和西藏各族人民的努力下，西藏自治区将按照“三纵两横、六个通道”骨架公路网的设想，投资100多亿元，建设近100个工程项目。这一事实说明()。

Java中，新建的线程调用start()方法，如mythread.start()，将线程的状态从New转换为【】。