按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

admin2022-09-14 27

问题按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

选项 A、发包人未按约定提供施工场地
B、分包人对承包人的施工干扰
C、设计变更
D、承包人的主要施工机械出现故障
E、发生不可抗力

答案A,C,E

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fPp5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

在国外，建筑工程一切险的投保人一般是(　　)。
设备制造阶段的监理工作包括(　　)。
主体结构工程抽查的主要内容包括(　　)。
施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后(　　)天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
评标委员会对投标书进行初评是以(　　)为依据，确定投标书的有效性。
当事人在(　　)情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后(　　)日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。
《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有()
合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()

随机试题

PowerPoint2010首次启动后默认会新建一个名为________的空白演示文稿，在其中只含一张幻灯片，不包括其他任何内容，以方便用户进行创作。
A．肝气郁结，痰湿交阻，胃气上逆B．痰饮内停，中阳不振，胃气上逆C．痰浊阻滞，脾失健运，气机不和D．气、痰、瘀交结，阻隔食道、胃脘E．痰浊盘踞，胸阳不展，气机痹阻痰饮内阻之呕吐的病机为
在营销的产品策略中，就整体产品而言，产品的基本功能属于产品的()。
为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动问题，常采用的计量方法是()。
制定和完善促进服务业发展的政策措施，大力发展金融、保险、物流、()等服务业，运用现代经营方式提升服务水平。
【背景资料】　　某大型桥梁工程，主跨为50m预应力钢筋混凝土简支T型梁，T梁施工采用预制吊装，预应力采用后张法施工。施工单位项目部对该工程施工现场的生产要素管理做了详细的安排。施工的组织形式采取矩阵式管理组织形式。施工中所使用的钢材为预应力钢绞线，但是在
对项目施工方法进行改进，是项目目标动态控制纠偏措施中的()措施。
当一国经济处于低谷时，经济总量表现为相对下降，经济增长率为正值，以此为特征的经济周期通常被称为()。
某甲威胁某乙，扬言：如果某乙不嫁给某甲，他将杀死某乙父母。某乙无奈嫁给了某甲。对于该婚姻效力的表述正确的是()。
按照标识符的要求，下列选项中，()符号不能组成标识符。

最新回复(0)

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。

设备制造阶段的监理工作包括( )。

主体结构工程抽查的主要内容包括( )。

施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。

当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。

《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有()

合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()

PowerPoint2010首次启动后默认会新建一个名为________的空白演示文稿，在其中只含一张幻灯片，不包括其他任何内容，以方便用户进行创作。

A．肝气郁结，痰湿交阻，胃气上逆B．痰饮内停，中阳不振，胃气上逆C．痰浊阻滞，脾失健运，气机不和D．气、痰、瘀交结，阻隔食道、胃脘E．痰浊盘踞，胸阳不展，气机痹阻痰饮内阻之呕吐的病机为

在营销的产品策略中，就整体产品而言，产品的基本功能属于产品的()。

为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动问题，常采用的计量方法是()。

制定和完善促进服务业发展的政策措施，大力发展金融、保险、物流、()等服务业，运用现代经营方式提升服务水平。

对项目施工方法进行改进，是项目目标动态控制纠偏措施中的()措施。

当一国经济处于低谷时，经济总量表现为相对下降，经济增长率为正值，以此为特征的经济周期通常被称为()。

某甲威胁某乙，扬言：如果某乙不嫁给某甲，他将杀死某乙父母。某乙无奈嫁给了某甲。对于该婚姻效力的表述正确的是()。

按照标识符的要求，下列选项中，()符号不能组成标识符。

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

在国外，建筑工程一切险的投保人一般是(　　)。

设备制造阶段的监理工作包括(　　)。

主体结构工程抽查的主要内容包括(　　)。

施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后(　　)天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

评标委员会对投标书进行初评是以(　　)为依据，确定投标书的有效性。

当事人在(　　)情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后(　　)日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。