因( )原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。

admin2013-04-13 22

问题因( )原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。

选项 A、发包人未能按通用条款的约定提供图纸及开工条件
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行
C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、半月内非承包人原因停水、停电停气造成停工累计超过8小时

答案B,C,D

解析造成工期延误,经工程师确认,工程相应顺延的原因还包括发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;不可抗力;专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fQO5777K

本试题收录于：建设工程监理基本理论和相关法规题库一级监理工程师分类

建设工程监理基本理论和相关法规

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

因( )原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。

建设工程监理基本理论和相关法规

一级监理工程师

设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()。

保证合同生效后，()应该在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。

施工组织设计完成后，按()的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。

监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有()。

由于发包人的原因，造成延长合同工期的情形有()。

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后()天内通知承包人。

保证法律关系应当参加的主体至少有()。

FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的(　　)天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。

关于施工招标项目标底的说法正确的是()。

在编制合并财务报表时，下列经济业务事项应当通过抵消方法来消除其对个别会计报表的影响的是()

我国《民法通则》规定，行为人对行为内容有()的，一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销。

比率预测法主要是依靠个人的经验和主观分析、判断能力、预测未来资金需要量,因此,它不能揭示资金需要量与有关因素之间的数量关系。

人们可以用货币来计量收入水平，所以人们的收入就是他所持有的货币。()

党对公安工作领导的全面性，就是要求公安机关全面地接受党在()上的领导。

まだ3月のはじめなのに、まるで夏の________暑い。

•ReadthearticlebelowaboutadvertisingStrategy.•Aresentences16-22ontheoppositepage’Right’or’Wrong’?Iftherei

Someofthemostmemorablescenesinfilmshaverevolvedaroundmoney.ThinkofMichaelDouglasdeclaring"Greedisgood"inWal

A、Tochangeajob.B、Tobuyacar.C、Tobuyamotorcycle.D、Tochangeadepartment.C对话结尾处，男士提议说买一辆车上班，女士说他们没有足够的钱，男士问摩托车怎么样，女士表

Blindphotography:theveryconceptsoundsodd.ButastrikingexhibitionofphotographsinCalifornia,arguesthatit【B1】______

因( )原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。

建设工程监理基本理论和相关法规

一级监理工程师

设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()。

保证合同生效后，()应该在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。

施工组织设计完成后，按()的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。

监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有()。

由于发包人的原因，造成延长合同工期的情形有()。

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后()天内通知承包人。

保证法律关系应当参加的主体至少有()。

FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。

关于施工招标项目标底的说法正确的是()。

在编制合并财务报表时，下列经济业务事项应当通过抵消方法来消除其对个别会计报表的影响的是()

我国《民法通则》规定，行为人对行为内容有()的，一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销。

比率预测法主要是依靠个人的经验和主观分析、判断能力、预测未来资金需要量,因此,它不能揭示资金需要量与有关因素之间的数量关系。

人们可以用货币来计量收入水平，所以人们的收入就是他所持有的货币。()

党对公安工作领导的全面性，就是要求公安机关全面地接受党在()上的领导。

まだ3月のはじめなのに、まるで夏の________暑い。

•ReadthearticlebelowaboutadvertisingStrategy.•Aresentences16-22ontheoppositepage’Right’or’Wrong’?Iftherei

Someofthemostmemorablescenesinfilmshaverevolvedaroundmoney.ThinkofMichaelDouglasdeclaring"Greedisgood"inWal

A、Tochangeajob.B、Tobuyacar.C、Tobuyamotorcycle.D、Tochangeadepartment.C对话结尾处，男士提议说买一辆车上班，女士说他们没有足够的钱，男士问摩托车怎么样，女士表

Blindphotography:theveryconceptsoundsodd.ButastrikingexhibitionofphotographsinCalifornia,arguesthatit【B1】______

FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的(　　)天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。