首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。 施工合同中说明:建设工期278天,2004.年9月1日开工,工程造价4357万元。
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。 施工合同中说明:建设工期278天,2004.年9月1日开工,工程造价4357万元。
admin
2022-07-27
50
问题
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。
施工合同中说明:建设工期278天,2004.年9月1日开工,工程造价4357万元。
合同约定结算方法:合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
实施过程中,发生如下事件:
事件1:总承包商于8月25日进场,进行开工前的准备工作。原定9月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至6日才开工,总承包商要求工期顺延5天。
事件2:土方公司在基础开挖中遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总承包商请土方公司向业主要求索赔。
事件3:在基础回填过程中,总承包商已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总承包商再次取样复验,结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。
事件4:总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行试验,改进成功用于本工程,总承包商要求此项试验费由业主支付。
事件5:结构施工期间,总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理,组织管理一度失调,导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由,要求给予适当工期补偿。
事件6:监理工程师检查防渗工程,发现止水带安装不符合要求,记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分有误,需进行返工。
事件7:在做基础处理时,经中间检查发现施工不符合设计要求,防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求,就向监理工程师提出终止合同的书面申请。
事件8:在进行结算时,总承包商根据已标价的工程量清单,要求安装配件费用按发票价计取,业主认为应按合同条件中约定计取,为此发生争议。
问题:
在事件6中,返修的经济损失由谁承担?监理工程师有什么不妥之处?
选项
答案
返修的经济损失由防渗公司承担。监理工程师的不妥之处: (1)不能凭口头汇报签证认可,应到现场复验。 (2)不能直接要求防渗公司整改,应要求总承包商整改。 (3)不能根据分包单位的要求进行签证,应根据总包单位的申请进行复验、签证。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fYHw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
[背景资料]某省属重点水利工程项目计划于2014年12月28日开工,由于坝肩施工标段工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。2014年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业
项目法人应在计划蓄水时间前()向有关部门报送蓄水验收申请报告。
5级导流建筑物的保护对象为()。
下列属于合成高分子材料的有()。
单元工程或工序质量经鉴定达不到设计要求,经加固补强后,改变外形尺寸或造成永久性缺陷的,经建设(监理)单位确认能基本满足设计要求,其质量可按()处理。
某装载机额定载重量为5t,则该装载机属于()。
根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号),招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少()日前,以书面形式通知所有投标人。
某水闸加固改造工程土建标共有甲、乙、丙、丁四家潜在投标人购买了资格预审文件,经审查乙、丙、丁三个投标人通过了资格预审。在规定时间内乙向招标人书面提出了在阅读招标文件和现场踏勘中的疑问,招标人确认后应在规定时间内将招标文件的答疑以书面形式发给()。
水工钢闸门的形式主要包括()。
岩石由于形成条件的不同,分为火成岩、水成岩及变质岩,其中水成岩包括()。
随机试题
心肌闰盘所含有的细胞连接哪项是错误的()
肝素不具有以下何种作用
盒中有5个球,其中3个白球,2个黑球,有放回地取两次,每次取一个,求取到白球数X的均值及方差.
海绵窦内段颈内动脉与海绵窦内颅神经的比邻关系
质量数据就其本身的特性来说,可以分为()。
下列关于城市分散发展理论的陈述错误的是()。
下列说法正确的是()。
赵某于2001年外出打工,遇意外一直未归。2007年其妻子钱某不得已向法院申请宣告其死亡。赵某有两个孩子,分别为赵甲和赵乙。赵某夫妇有房屋6间,拖拉机一辆(已经随赵某失踪而灭失)。法院依法作出宣告死亡判决后,赵某留下的遗产开始继承。房屋一间由其父继承,其余
2004年12月3日至5日,中央经济工作会议召开,为2005年继续加强和改善宏观调控而做出的重要部署是
某二叉树的前序序列为ABDFHCEG,中序序列为HFDBACEG。该二叉树按层次输出(同一层从左到右)的序列为
最新回复
(
0
)