(四) [背景资料] 某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现

admin2014-05-14 91

问题 (四)
[背景资料]
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制定了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
[问题]
项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。

选项

答案(1)项目部将压缩机安装进行分包的做法不正确。理由：因为压缩机安装属于主要设备的安装，按规定不可以分包。如需分包也必须征得监理工程师或业主认可。(2)如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法不正确。理由：项目部编制的施工设计应报监理单位批准后，才能向分包单位交底。施工方案应由分包单位制定，并报总承包项目批准后，才能组织施工。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fesu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

水利水电工程施工期度汛前，应由()提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。

根据《水电工程施工组织设计规范》DL／T5397—2007，某水电工程永久建筑物级别为2级，下游无重要城镇，上游土石围堰高50m，施工期最大库容0．5亿m3，使用年限为3年，则该围堰级别为()。

单向开挖隧洞时，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于()m。

根据《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL／T5199—2004，下列关于混凝土防渗墙墙体材料的质量控制与检查应遵守的规定正确的有()。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，下列关于备选投标方案的说法正确的是()。

碾压混凝土坝的施工工艺程序一般为()。

水电工程特大质量事故的处理方案由()提出。

水利水电工程水土保持监理应对淤地坝、拦渣坝(墙、堤)、渠系、道路、泥石流防治及坡面水系等工程的隐蔽工程、关键工序进行()。

早期妊娠诊断，下列哪项是错误的

下列哪些问题是与土的强度有关的?()

甲公司与乙公司因建设工程合同纠纷进行诉讼。一审法院作出判决后，甲公司表示不服并提起上诉。二审进行中甲公司向法院申请撤回上诉。关于甲公司撤回上诉的说法，正确的有()。

中央银行采取紧缩性的货币政策将使股票下跌。

注册会计师在考虑被审计单位信息系统生成的交易数量、信息和复杂计算的数量时，应当考虑的内容有()。

高中数学必修课程的内容除了覆盖了高中阶段传统的数学基础知识和基本技能的主要部分外，还增加了()等内容．

无意注意

下列关于“字段大小”属性的叙述中，错误的是