首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图2—1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图2—1所示。 工程实施到第5个月末检查时,A2工作刚好完成,B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。 事件1:A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设
admin
2021-08-06
17
问题
某承包商承建一基础设施项目,其施工网络进度计划如图2—1所示。
工程实施到第5个月末检查时,A
2
工作刚好完成,B
1
工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。
事件1:A
1
工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确,经与业主、设计单位协商确认,将原设计进行变更,设计变更后工程量没有增加,但承包商提出以下索赔:设计变更使A
1
工作施工时间增加1个月,故要求将原合同工期延长1个月。
事件2:工程施工到第6个月,遭受飓风袭击,造成了相应的损失,承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔,经业主工程师审核后的内容如下:
(1)部分已建工程遭受不同程度破坏,费用损失30万元。
(2)在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏,造成损失5万元;用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏,造成损失1万元。
(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元,人工窝工费2万元。
(4)施工现场承包商使用的临时设施损坏,造成损失1.5万元;业主使用的临时用房破坏,修复费用1万元。
(5)因灾害造成施工现场停工0.5个月,索赔工期0.5个月。
(6)灾后清理施工现场,恢复施工需费用3万元。
事件3:A
3
工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场,致使该工作延长1.5个月,发生人工窝工和机械闲置费用4万元(有签证)。
分别指出事件1中承包商的索赔是否成立,并说明理由。
选项
答案
工期索赔成立。因地质资料不准确属业主的风险,且A
1
工作是关键工作。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fg75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
根据项目法人责任制的要求,项目法人对投资建设项目的责任范围包括( )等工作。
《工程建设监理单位资质管理试行办法》所规定的能够用来区分监理单位不同资质等级的标准包括()。
建设工程监理制是实行( )的基本保障。
从产品需求者角度进行的质量控制,是指( )的质量控制。
()是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。
下列( )叙述建设工程档案移交是正确的。
工程款支付申请中包括()费用。
目前常用项目管理软件有( )。
建筑工程开工前,建设单位应按照国家有关规定向()人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外。
下列合同中,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的有()。
随机试题
选择滚动轴承的配合种类时,应考虑负荷的大小、方向和性质,转速的高低、旋转精度的高低,以及拆卸是否方便等一系列因素。当负荷方向不便时,大多数情况下内圈常取( )配合。
空腹听诊出现振水音,可见于()
关于经行情志异常心血不足证临床表现,正确的是
男,55岁。因急性阑尾炎穿孔入院。行阑尾切除术后第6天,出现发热,体温上升至39.0℃,伴有腹泻及里急后重。查体:心肺未见明显异常,手术切口无红肿、渗出。此时首选的检查是
现在大脑研究者开始把脑看作一种全息图。全息图是一种新的摄影方法。在全息图的任何一个组成部分中,都包含了整个全息图的信息,并由此显示出一种非常逼真的、三维立体图像。例如,把一张关于桌子的全息照片粉碎,你可以发现在每碎片上所显示的图像并不是桌子的一部分而是整个
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:
毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》发表于()。
A、 B、 C、 D、 A
下列程序intx=—5,y=0;while(++x)y++;cout<<y<<end1;执行后,输出的结果是(),
Whatwillthewomandotomorrow?
最新回复
(
0
)