首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【2007】某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下: (1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图2.1所示。 由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项
【2007】某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下: (1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图2.1所示。 由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项
admin
2019-03-27
42
问题
【2007】某大型工业项目的主厂房工程,发包人通过公开招标选定了承包人,并依据招标文件和投标文件,与承包人签订了施工合同。合同中部分内容如下:
(1)合同工期160天,承包人编制的初始网络进度计划,如图2.1所示。
由于施工工艺要求,该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械;B、D、H三项工作施工需使用同一台吊装机械。上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工,不能同时平行进行。
(2)承包人在投标报价中填报的部分相关内容如下:
①完成A、B、C、D、E、F、G、H、I九项工作的人工工日消耗量分别为:100、400、400、300、200、60、60、90、1000个工日;
②工人的日工资单价为50元/工日,运输机械台班单价为2400元/台班;吊装机械台班单价为1200元/台班;
③分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的工料单价法,其中的间接费费率为18%,利润率为7%,税金按相关规定计算,施工企业所在地为县城。
(3)合同中规定:人员窝工费补偿25元/工日;运输机械折旧费1000元/台班;吊装机械折旧费500元/台班。
在施工过程中,由于设计变更使工作E增加了工程量,作业时间延长了20天,增加吊工100个工日,增加材料费2.5万元,增加机械台班20个,相应的措施费增加1.2万元。同时,E、H、I的工人分别属于不同工种,H、I工作的最早开始时间受到影响。
问题:
调整后的网络进度计划总工期为多少天?关键工作有哪些?
选项
答案
(1)总工期仍为160天。 (2)关键工作有A、C、E、I。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fj75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程实施过程中投入的生产要素包括( )。
如果业主委托监理单位对建设工程实施全过程监理,项目监理机构可按( )设立直线制监理组织形式。
监理信息的分类原则上可以考虑按( )等进行划分,以保证监理信息检索和归档工作的顺利进行。
根据《建设工程安全生产条例》,施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、( ),并在进入施工现场前进行查验。
根据工程开工时间和进度要求安排动拆迁和设计进度计划,是建设工程进度控制的全方位控制中应考虑的问题,其具体表现为( )。
建设工程实施阶段的风险主要表现为()风险。
某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误,比正常报价少报20%,虽然被确定为中标人,但拒绝与业主签订施工合同,该风险对策为()。
《中华人民共和国建筑法》规定,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是( )。
建设工程风险识别的结果是()。
随机试题
A.神经调节B.神经-体液调节C.自身调节D.旁分泌调节寒冷环境下甲状腺激素分泌增多,属于
ADR监测以下列何项的问世而宣告诞生
在体内可迅速被酯酶水解为活性代谢物酸的是体内主要代谢途径为N-脱乙基的是
城市热力管道在实施焊接前,应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案,包括以下主要内容:母材性能和焊接材料;焊接方法;焊接电流的选择;()。
暂准进口的施工机械、工程车辆、安装用仪器应在规定期限内复运出境,超过规定期限,应从()开始按月征收进口关税和进口环节税。
社会主义的根本任务是:
即使经受送达人同意,人民法院也不可以采用传真、电子邮件等能够确认其收悉的方式送达哪些文书?()
下列哪个作家不是法国人()
有如下程序:#includeusingnamespacestd;classB{public:B(intxx):x(xx){++count;x+=10;)virtualvoids
Thisiswhatpeopletalkaboutwhentheytalkaboutthefuture.Theytalkaboutthepast.Theytalkaboutits【B1】______andplea
最新回复
(
0
)