背景资料某油建公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万m3浮顶油罐施工合同，工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时，遭受台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求，并附索赔有关的资料和

admin2011-02-11 27

问题背景资料
某油建公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万m³浮顶油罐施工合同，工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时，遭受台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中提出的要求如下：
(1)遭台风袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
(2)油罐罐壁变形破坏，损失计32万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位的两台自动焊机受到损坏，造成损失12万元;由于现场停工造成台班费损失6万元，业主应承担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
(4)施工单位人员3人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元，业主应给予赔付。
(5)因大风造成现场停工6天，要求合同工期顺延6天。
(6)由于工程遭到破坏，清理现场需费用2．8万元，业主应予支付。
问题：
根据不可抗力发生的风险承担的原则，逐一说明施工单位提出的6项索赔要求能否成立?

选项

答案根据不可抗力的风险承担原则，施工单位提出的这6项索赔要求应得到如下处理结果： 1)经济损失由双方分别承担;工期顺延应予以签证;顺延的要求不完全合理应分别处理。 2)油罐罐壁变形修复的费用32万元应由业主承担。 3)两台自动焊机损失12万元应由施工单位承担; 施工单位施工窝工费4万元应由施工单位承担。 4)受伤人员医疗费用和补偿金4万元应由施工单位承担。 5)6天合同工期顺延应得到认可。 6)工程清理和修复工作的责任和费用由业主承担。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fnsu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《碾压式土石坝施工规范》DL／T5129--2001，碾压式土石坝的防渗体与其岸坡结合带碾压搭接宽度不应小于()m。

对于黏性土、砾质土坝基，防渗体与坝基结合部位填筑应将表面含水率调整至施工含水率()。

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，关于工程质量检验，以下说法正确的是()。

在堤身铺料作业中，边线超余量机械施工时宜为()cm。

在堤防工程中，铲运机兼作压实机械时，轮迹应搭压轮宽的()。

施工使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()共同进行验收。验收合格的方可使用。

确保安全生产的四项措施是指()。

特级高处作业是指高度在()m以上时的作业。

分区混凝土中．坝体内部混凝土主要考虑()因素。

某混凝土工程，目标成本为364000元，实际成本为383760元。根据表1F420154—1相关资料进行项目成本分析。问题：试用因素分析法分析该工程成本差异的原因。

民用机场首要功能是()。

画出JSP模型二并阐述其特点。

统计学常用基本概念不包括

(　　)是指人民法院经当事人申请，采取强制措施将仲裁裁决书中的内容付诸实现的行为和程序。

下列不属于机械加压送风系统主要组成的是()

邀请招标应作为政府采购的主要采购方式。()

需求的()是指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变动的反应程度，或者说价格变动1％时需求量变动的百分比，它是商品需求量变动率与价格变动率之比。

下列属于操作性条件作用的基本规律的是()。

自打妻子决定减肥后，便开始寻找最佳了，妻子又是翻书资料，又是四处打听进行咨询，觉得药物有害身体，气功又无科学的，纯粹节食又太自己，便选择了既减肥又娱乐还健身的方法：上形体训练班

“于是，广大人民群众呼唤着新的文学样式的诞生。”一句是从第四自然段：中抽出来的，它应还原在[1][2][3][4]中的哪个位置?下面四种说法与本文意思不相符的一项是：

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《碾压式土石坝施工规范》DL／T5129--2001，碾压式土石坝的防渗体与其岸坡结合带碾压搭接宽度不应小于()m。

对于黏性土、砾质土坝基，防渗体与坝基结合部位填筑应将表面含水率调整至施工含水率()。

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，关于工程质量检验，以下说法正确的是()。

在堤身铺料作业中，边线超余量机械施工时宜为()cm。

在堤防工程中，铲运机兼作压实机械时，轮迹应搭压轮宽的()。

施工使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()共同进行验收。验收合格的方可使用。

确保安全生产的四项措施是指()。

特级高处作业是指高度在()m以上时的作业。

分区混凝土中．坝体内部混凝土主要考虑()因素。

某混凝土工程，目标成本为364000元，实际成本为383760元。根据表1F420154—1相关资料进行项目成本分析。问题：试用因素分析法分析该工程成本差异的原因。

民用机场首要功能是()。

画出JSP模型二并阐述其特点。

统计学常用基本概念不包括

( )是指人民法院经当事人申请，采取强制措施将仲裁裁决书中的内容付诸实现的行为和程序。

下列不属于机械加压送风系统主要组成的是()

邀请招标应作为政府采购的主要采购方式。()

需求的()是指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变动的反应程度，或者说价格变动1％时需求量变动的百分比，它是商品需求量变动率与价格变动率之比。

下列属于操作性条件作用的基本规律的是()。

“于是，广大人民群众呼唤着新的文学样式的诞生。”一句是从第四自然段：中抽出来的，它应还原在[1][2][3][4]中的哪个位置?下面四种说法与本文意思不相符的一项是：

(　　)是指人民法院经当事人申请，采取强制措施将仲裁裁决书中的内容付诸实现的行为和程序。