首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
admin
2014-01-04
20
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按下表中所列标准补偿;
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按下表中所列标准补偿;机械名称 台班单价(元/台班) 补偿标准
大型起重机 1060 台班单价的60%
自卸汽车(5 t) 318 台班单价的40%
自卸汽车(8 t) 458 台班单价的50%
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30 000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3 m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10 000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误 5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18 000元,措施费增加2 000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
选项
A、事件1
B、事件3
C、事件4
D、事件5
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/g1cw777K
本试题收录于:
建设工程施工管理题库二级建造师分类
0
建设工程施工管理
二级建造师
相关试题推荐
根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,可以采取的监督检查方式有()。
下列关于建筑工程消防的说法中,正确的是()。
依据《建筑法》的规定,超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。
甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位,项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工,以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明事实后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定,甲公司不服提起行政诉讼,经二审法院判决甲公司败诉。甲
在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中,作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印,并在法庭上作为证据出示,则该证据种类属于()。
在某项工程中,监理企业A与施工单位B串通起来,为施工单位谋取非法利益,并给建设单位造成了一定损失。根据法律应()。
下列关于建设工程监理企业应负的法律责任的叙述中,()是错误的。
某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件,建筑物受损严重,部分施工机具损毁,施工人员受伤,工期拖延一个月。关于损失承担的说法,正确的是()。
某工程由甲公司承包,施工现场检查发现,工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。
随机试题
输入/输出系统的3种控制方式是________、直接存储器访问及________。
以下除哪项外皆为妇产科常用外治法中的局部疗法
妊娠高血压综合征的基本病理变化是()
刑事诉讼法规定,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过2个月,案情复杂,期限届满不能侦查终结的,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。下列哪些案件在侦查羁押期限内不能侦查终结的,经省级人民检察院批准或者决定,可以延长2个月的侦查羁押期限?
关于对法庭审理中违反法庭秩序的人员可采取的措施,下列哪些选项是正确的?(2012年卷二70题,多选)
根据生产的火灾危险性分类,锅炉房为()类火灾危险性类别。
生命在另外一个行星上发展,必须具备至少两个条件:(1)适宜的温度,这是与热源适当距离的结果。(2)至少在37亿年的时间内保持一个相对稳定的温度变化幅度。这样的条件在宇宙中很难找到,这使地球很可能是惟一存在生命的地方,由上文可知:( )
①在大学生活中浸淫的人儿,无论是知识技术突飞猛进的“学霸”,还是吊儿郎当无所事事的“学渣”,都在以各自的方式积累人生经验②多少年后你们蓦然回首,看见那个青涩的少年,喟叹“留下遗憾”的同时是否能够体验“只是当时已惘然”的无力感呢③大学不等同于社会,但大学
Inthisfactory,suggestionsoftenhavetowaitformonthsbeforetheyarefully______.
A、Sheshouldpresenthimabookonmusic.B、Theteacherhassomeinterestsotherthanreading.C、It’sagoodideabecausethete
最新回复
(
0
)